Дело № ......
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
18 сентября 2024 года адрес
Щербинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Капустиной Г.В., при секретаре фиоА, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-... по иску фио к Индивидуальному предпринимателю ... фио о защите прав потребителей,
УСТАНОВИЛ:
Истец фио обратилась в суд с исковым заявлением к ответчику ИП ...адресЮ. о защите прав потребителей, в обоснование заявленных требований указав, что между истцом (заказчик) фио (ранее ... и ответчиком (подрядчик) ИП ...адресЮ. заключен Договор № ... от 29.08.2022 на выполнение подряда, в рамках которого подрядчик обязуется выполнить работы из материалов заказчика по установке (монтаж, демонтаж) наименование работ: Монтаж мягкой кровли (полный перечень работ приведен в Приложении 1 к Договору, являющемся его неотъемлемой частью) по адресу: ... адрес. Начало работ с 31.08.2022г по 11.10 2022 г. Заказчик обязался принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные Договором и Приложением № 1 к Договору, являющемся его неотъемлемой частью. Общая цена работ и материалов по договору составляет сумма, из которых стоимость материалов составляет сумма, а стоимость работ сумма. Заказчик свои обязанности по Договору выполнил надлежащим образом, а именно: в соответствии с п. 3.2. оплатил подрядчику стоимость черновых материалов в размере сумма, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 92 от 29.08.2022., а также аванс на монтажно-демонтажные работ в размере сумма, что подтверждается и Квитанцией к приходному кассовому ордеру № 93 от 09.09.2022. Оставшуюся часть оплаты в размере 70% от суммы, указанной в разделе 2 Приложения 1 к Договору, а именно сумма за монтажно-демонтажные работы заказчик обязан осуществить по факту выполнения работ, в соответствии с п. 2.2.3 настоящего Договора, не позднее 3 календарных дней с момента подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ. При этом, заказчик пошел на встречу подрядчику и еще до завершения работ, досрочно оплатил подрядчику еще сумма, что подтверждается квитанцией к приходно- кассовому ордеру № 90 от ... г. Таким образом, Заказчик в общей сложности оплатил Подрядчику сумма (сумма + сумма + сумма).
Согласно п.п. 2.1.1. - 2.1.3. Договора Подрядчик обязан произвести замер и определить необходимость тех или иных материалов и комплектующих для проведения работ. Приобрести и доставить расходные материалы в соответствии с п. 1 Приложения №1. Произвести установку (монтаж) в течение срока, указанного в Приложении № 1 (30 рабочих дней).
Согласно п. 4 Приложения № 1 к Договору дата начала работ согласована с Заказчиком 29.08.2022. Срок выполнения работ — 30 рабочих дней с момента начала работ.
Таким образом, подрядчик обязан был выполнить работы и сдать их заказчику в срок не позднее 07 октября 2022 года.
В нарушение условий Договора подрядчик не выполнил работы в установленный срок. По условиям п. 2.1.6. и п. 2.1.8. Договора Подрядчик обязан сдать готовый объект Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ в течение трех календарных дней с момента окончания работ. По окончании выполнения работ предоставить подписанный со своей Стороны акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах.
До настоящего момента Подрядчик не организовал сдачу объекта, и не предоставил подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах
С 08.10.2022 начало исчисляться время просрочки выполнения (сдачи) работ, в связи с чем, истцом произведено начисление неустойки.
Истец просит взыскать с ответчика законную неустойку в размере сумма, договорную неустойку в размере сумма за несвоевременное выполнение работ, моральный вред в размере сумма, судебные расходы в размере сумма, штраф.
В судебном заседании истец фио заявленные требования поддержала, просила удовлетворить в полном объеме.
Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил, возражений на иск не направил.
На основании ст. 167 ГПК РФ судом рассмотрено дело в его отсутствие ответчика.
Выслушав объяснения истца, исследовав письменные материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности с учетом требований ст. 56 ГПК РФ и ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст. 730 ГК РФ к договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. Договор бытового подряда является публичным договором (статья 426). К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
В соответствии со ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).
В силу п. 1 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.
Как установлено судом, между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен Договор № ... от 29.08.2022 на выполнение подряда, в рамках которого подрядчик обязуется выполнить работы из материалов заказчика по установке (монтаж, демонтаж) наименование работ: Монтаж мягкой кровли (полный перечень работ приведен в Приложении 1 к Договору, являющемся его неотъемлемой частью) по адресу: ... адрес. Начало работ с 31.08.2022г по 11.10 2022 г
Заказчик обязался принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные Договором и Приложением № 1 к Договору, являющемся его неотъемлемой частью.
Общая цена работ и материалов по договору составляет сумма, из которых стоимость материалов составляет сумма, а стоимость работ сумма.
Заказчик свои обязанности по Договору выполнил надлежащим образом, а именно: в соответствии с п. 3.2. оплатил подрядчику стоимость черновых материалов в размере сумма, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 92 от 29.08.2022., а также аванс на монтажно-демонтажные работ в размере сумма, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 93 от 09.09.2022..
Оставшуюся часть оплаты в размере 70% от суммы, указанной в разделе 2 Приложения 1 к Договору, а именно сумма за монтажно-демонтажные работы заказчик обязан осуществить по факту выполнения работ, в соответствии с п. 2.2.3 настоящего Договора, не позднее 3 календарных дней с момента подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ.
При этом, заказчик пошел на встречу подрядчику и еще до завершения работ, досрочно оплатил подрядчику еще сумма, что подтверждается квитанцией к приходно- кассовому ордеру № 90 от ... г.
Таким образом, Заказчик в общей сложности оплатил Подрядчику сумма (сумма + сумма + сумма).
Согласно п.п. 2.1.1. - 2.1.3. Договора Подрядчик обязан произвести замер и определить необходимость тех или иных материалов и комплектующих для проведения работ. Приобрести и доставить расходные материалы в соответствии с п. 1 Приложения №1. Произвести установку (монтаж) в течение срока, указанного в Приложении № 1 (30 рабочих дней).
Согласно п. 4 Приложения № 1 к Договору дата начала работ согласована с Заказчиком 29.08.2022. Срок выполнения работ — 30 рабочих дней с момента начала работ.
Таким образом, подрядчик обязан был выполнить работы и сдать их заказчику в срок не позднее 07 октября 2022 года.
Доказательств исполнения обязательств по Договору ответчиком суду не представлено, в связи с чем, суд считает обоснованными требования истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока выполнения работ
Размер законной неустойки за период с 08.10.2022 по 17.05.2023 составляет сумма Размер договорной неустойки, установленной п. 3.8. договора в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены Договора, составляет за тот же период сумма
Представленный истцом расчет неустойки судом проверен и признан арифметически верным, в связи с чем, указанная неустойка подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.
Исходя из требований ст.15 Закона о защите прав потребителей, моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Суд считает, что в результате нарушения ответчиком срока выполнения работ, истцу были причинены нравственные страдания, которые суд оценивает в сумма
В соответствии с п.6 ст.13 Закона о защите прав потребителей, при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
С учетом изложенного размер штрафа, подлежащего взысканию с ответчика, составляет сумма
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика в пользу истца судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере сумма
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования фио к Индивидуальному предпринимателю ... фио о защите прав потребителей – удовлетворить.
Взыскать с Индивидуального предпринимателя ... фио (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу фио (паспортные данные) законную неустойку в размере сумма, договорную неустойку в размере сумма за несвоевременное выполнение работ, моральный вред в размере сумма, судебные расходы в размере сумма, штраф в размере сумма.
Взыскать с Индивидуального предпринимателя ... фио (ИНН <***>, ОГРН <***>) государственную пошлину в доход бюджета адрес в сумме сумма.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Щербинский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Мотивированное решение изготовлено 02.10.2025 года.
Судья Г.В. Капустина