Дело №2-3663/2025

77RS0008-02-2023-001292-47

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

25 декабря 2025 года адрес

Зеленоградский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Бабанюк Е.И.,

при секретаре судебного заседания фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к Ассоциации по газификации «Раздолье-газ» о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с исковым заявлением к адрес о защите прав потребителя.

Согласно исковому заявлению, 26 мая 2009 года между ФИО1 и адрес заключен договор газификации принадлежащего истцу участка №216 в СНТ «Раздолье». В период с 26 мая 2009 года по 03 мая 2017 года истцом за газификацию выплачено сумма, что подтверждается членской книжкой. До настоящего времени, свыше трех лет, газификация земельного участка истца не осуществлена, акт взаимных расчетов не выдан. Сложившиеся отношения носят длящийся характер, поэтому срок исковой давности к ним не применим. В связи с тем, что с начала данных отношений прошло свыше десяти лет, а с даты последнего платежа – свыше 5 лет, истец пришел к выводу, что ответчик не намерен выполнять взятые на себя обязательства. Истцу действиями ответчика причинен прямой ущерб в размере сумма Кроме того, ответчик обязан возместить истцу неустойку в размере сумма сверх суммы причиненного ущерба. Неправомерными действиями ответчика истцу причинен моральный вред, компенсация которого составляет сумма В связи с отказом от удовлетворения требований истца ответчик несет ответственность в виде уплаты штрафа в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» в размере сумма

На основании изложенного, истец просил суд взыскать с ответчика в свою пользу ущерб в размере сумма, неустойку в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере сумма

22 мая 2023 года Зеленоградским районным судом адрес вынесено заочное решение по данному делу о частичном удовлетворении искового заявления, отмененное определением суда от 06 октября 2025 года, производство по делу возобновлено.

Организационно-правовая форма ответчика в период действия заочного решения от 22 мая 2023 года изменилась с адрес на Ассоциацию по газификации «Раздолье-газ».

Судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных исковых требований относительно предмета спора, привлечено Министерство юстиции адрес.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, о назначенном слушании извещалась судом в установленном законом порядке, явку своего представителя не обеспечила, ходатайств/заявлений суду не представила.

Представитель ответчика Ассоциации по газификации «Раздолье-газ» - фио в судебном заседании возражала относительно удовлетворения требований искового заявления, настаивала на том, что ответчик исполнил свои обязательства в рамках целей деятельности некоммерческого партнерства, которым ранее был ответчик; подвод газопровода непосредственно к дому осуществляется в рамках отдельного договора; договор между сторонами не заключался; положения Закона РФ «О защите прав потребителей» к сложившимся отношениям не применяются, в данном случае действует Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 года №7-ФЗ; согласно уставу членские взносы возврату не подлежат, согласно требованиям устава; с момента последней оплаты прошло 8 лет, что говорит о том, что истцом пропущен срок исковой давности предъявления требований к ответчику.

Третье лицо - Министерство юстиции адрес – явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, о назначенном слушании извещалось судом в установленном законом порядке, ходатайств/заявлений суду не представило.

В соответствии с требованиями ст.167 ГПК РФ, суд определил рассмотреть дело по существу при данной явке.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, с учетом требований, предусмотренных ст.56 ГПК РФ, и по правилам, установленным ст.67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.ст.12,56,57 ГПК РФ, правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на обоснование своих требований и возражений.

Статьями 309,310 ГК РФ определено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно ч.1 ст.8 Федерального закона "О некоммерческих организациях", некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных п.2 ст.2 настоящего Федерального закона.

Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, является собственностью партнерства. Члены некоммерческого партнерства не отвечают по его обязательствам, а некоммерческое партнерство не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не установлено федеральным законом.

На собрании членов СНТ «Раздолье» от 19 апреля 2008 года члены товарищества приняли решение создать некоммерческое партнерство по газификации «Раздолье-газ» для газификации домов членов СНТ «Раздолье» (л.д.105-106).

На общем собрании учредителей некоммерческого партнерства по газификации «Раздолье-газ» 18 мая 2008 года решено создать Некоммерческое партнерство «Раздолье-газ» (в последующем – Ассоциация по газификации «Раздолье-газ»), утвердить его устав и зарегистрировать его в установленном законом порядке (л.д.107-108).

17 июня 2008 года зарегистрирован устав партнерства.

В соответствии с п.3.1 устава ассоциации, предметом деятельности ассоциации является содействие его членам в осуществлении целей, указанных в настоящем пункте, а также защиту прав и охраняемых законом интересов членов ассоциации, решение общих социально-хозяйственных задач в целях удовлетворения потребностей, связанных с реализацией прав членов ассоциации.

Основными целями ассоциации являются: - содействие в строительстве инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; - управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе; - содействие в строительстве местных линий электропередачи и связи.

Для достижения уставных целей ассоциация осуществляет следующие виды деятельности: создание коммуникаций, объектов инженерной инфраструктуры, противопожарных сооружений общего пользования, осуществление иной деятельности, направленной на достижение целей, ради которых создана ассоциация (п.3.2 устава).

В соответствии с п.5.2 устава, членами ассоциации являются учредители, а также иные вступившие в него в установленном порядке физические и юридические лица, внесшие вступительный взнос и подчиняющиеся правилам настоящего устава и внутренних положений ассоциации.

26 мая 2009 года ФИО1 обратилась к директору адрес фио с заявлением о принятии в адрес, с уставом общества согласна, вступительные, членские и целевые взносы обязалась вносить в полном объеме и своевременно.

30 мая 2009 года на собрании членов партнерства ФИО1 принята в его члены (л.д.109-111).

Данное обстоятельство также подтверждается членской книжкой истца, согласно которой истцом уплачен вступительный взнос в размере сумма, 26 мая 2009 года – взнос на газификацию в размере сумма, 27 августа 2009 года – взносы за II и адрес 2009 года в размере сумма, 28 сентября 2012 года – взносы за период с адрес 2009 года по адрес 2013 года в размере сумма, 28 апреля 2014 года и 01 июня 2015 года – взносы на проектные работы на общую сумму сумма, 30 июля 2015 года, 25 августа 2015 года, 04 сентября 2015 года, 24 сентября 2015 года и 03 мая 2017 года – взносы на строительство газопровода на общую сумму сумма

Истец в своем исковом заявлении ссылается на заключение с ответчиком 26 мая 2009 года договора газификации принадлежащего истцу земельного участка №216. Однако, доказательств заключения данного договора в материалах дела не имеется, тогда как ответчик отрицает заключение такого договора.

Работы по газификации в партнерстве осуществлялись за счет целевых взносов членов партнерства.

13 июня 2015 года на собрании членов партнерства принято решение для начала строительства собрать с каждого участника газификации по сумма, строительство газопровода высокого давления из Солнечногорска до СНТ «Раздолье» и среднего давления по улицам товарищества для газификации домов членов партнерства оплачивать из общих целевых взносов, ввод газовой трубы с уличного газопровода к дому, внутридомовые работы и газовое оборудование оплачивается каждым членом газификации самостоятельно, по отдельному договору со строительной организацией (л.д.112-114).

На собрании членов от 02 июля 2016 года принято решение о сборе с каждого участника газификации по сумма для завершения строительства (л.д.117).

29 июля 2017 года на общем собрании членами партнерства принято решение о сдаче членами целевого взноса в размере сумма для завершения строительства и сдачи газопровода в эксплуатацию (л.д.118-119).

17 октября 2019 года на общем собрании членов принято решение о заключении договора подряда на проектные работы с ООО «Терралит» и сборе целевых взносов на проектные работы в размере сумма

19 марта 2020 года зарегистрировано право адрес на распределительный газопровод среднего давления и газопровод высокого давления, соответственно, цель создания партнерства достигнута его членами.

Требуя возврата уплаченных денежных средств истец, не учла положения п.7.8 устава партнерства, которым определено, что вступительные и периодические взносы членов партнерства возврату не подлежат.

Поскольку в настоящем случае разрешается спор между членом партнерства и самим партнерством, то по обоснованному замечанию представителя ответчика, оснований для применения положений Закона «О защите прав потребителей» не имеется, сложившиеся между сторонами отношения регулируются требованиями Федерального закона «О некоммерческих организациях».

Представителем ответчика в ходе разбирательства заявлено ходатайство о применении последствий пропуска истцом срока исковой давности.

Статьей 195 ГК РФ определено, что исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Частью 1 ст.196 ГК РФ установлено, что общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст.200 настоящего Кодекса.

В силу ч.2 ст.199 ГК РФ, исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

В соответствии с ч.1 ст.200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Пунктом 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 года N43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" определено, что истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абз.2 п.2 ст.199 ГК РФ). Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и не имеется уважительных причин для восстановления этого срока для истца - физического лица, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела.

Из представленной истцом суду копии членской книжки усматривается, что последний платеж в счет оплаты взноса осуществлен истцом 03 мая 2017 года.

Членская книжка с внесенными в нее сведениями об уплаченных взносах получена истцом 28 ноября 2019 года.

В суд с исковым заявлением истец обратился 02 февраля 2023 года.

Разрешая ходатайство ответчика о применении срока исковой давности, учитывая, что последний платеж в счет оплаты взноса осуществлен истцом 03 мая 2017 года, суд полагает возможным в данном случае применить срок исковой давности, поскольку с 29 ноября 2019 года (после выдачи истцу членской книжки) истец достоверно знала о нарушении партнерством своих обязательств, предусмотренных уставом и положениями Федерального закона «О некоммерческих организациях», вместе с тем, осознанно не пользовалась своим правом на защиту вплоть до 02 февраля 2023.

Поскольку исковые требования заявлены истцом по истечении срока исковой давности, о применении которого заявлено ответчиком, поскольку устав партнерства содержит указание на то, что вступительные и периодические взносы членов партнерства возврату не подлежат, поскольку ответчиком представлены достоверные и достаточные доказательства того, что истец является членом товарищества и ввод газовой трубы с уличного газопровода к дому, внутридомовые работы и газовое оборудование оплачиваются каждым членом газификации самостоятельно, по отдельному договору со строительной организацией, суд считает необходимым отказать ФИО1 в удовлетворении заявленных к Ассоциации по газификации «Раздолье-газ» исковых требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении искового заявления ФИО1 к Ассоциации по газификации «Раздолье-газ» о защите прав потребителя, - отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Зеленоградский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 09 февраля 2026 года.

Судья Е.И. Бабанюк