УИД 77OS0000-02-2025-002212-96

Дело № 2-4789/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

адрес 07 июля 2025 года

Перовский районный суд адрес в составе

председательствующего судьи фио,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-4789/2025 по иску Акционерного общества «Промфинстрой» к Обществу с ограниченной ответственностью ПКФ «Стальсервис», ФИО1 о взыскании денежных средств, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с указанным иском к ответчикам о взыскании денежных средств, указав, что 12.09.2023 года между адрес и ООО «Стальсервис» был заключен Договор суюподряда № 2023/К-86С (далее – «Договор») на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте: «Комплекс Гидрокрекинга, 1 этап», расположенном по адресу: адрес, промзона. Согласно п. 2.1 Договора, общая стоимость работ составила сумма 21.09.2023 года между адрес и фиоИ, заключен Договор поручительства к договору субподряда. В связи с нарушением ООО «Стальсервис» условий договора истец просит взыскать образовавшуюся задолженность размером в сумма, затраты в размере сумма, проценты с 09.01.2024 по 06.09.2024 в размере сумма и далее по день вынесения решения, госпошлину в размере сумма

Представитель истца в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Представитель ответчика ООО ПКФ «Стальсервис» в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, об уважительных причинах неявки не сообщил, об отложении дела не просил, возражений на иск не представил.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, об уважительных причинах неявки не сообщил, об отложении дела не просил, возражений на иск не представил.

Суд счел возможным рассмотреть дело при данной явке.

Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 12.09.2023 года между ООО ПКФ «СтальСервис» и адрес был заключен Договор субподряда № ПД/С/Д-21 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте: «Комплекс Гидрокрекинга, 1 этап», расположенном по адресу: адрес, промзона.

В силу п. 2.2 Договора субподрядчик в установленные договором сроки обязуется выполнить на свой риск, своими силами все работы в объеме, определенном в п. 2.1 Договора в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение № 2 к Договору), а Генподрядчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

Согласно п. 3.1 Договора договорная цена является совокупной стоимостью фактически выполненных и принятых Генподрядчиком работ и подтверждается актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), определяется в соответствии с проектно-сметной документацией по нормативам расчета договорной цены.

В силу п. 3.6 Договора оплата за выполнение строительно-монтажные работы включая стоимость поставленных Субподрядчиком материалов, производится на основании счетов-фактур, справок по форме КС-3 и актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 в соответствии с фактически выполненными объемами работ, с зачетом суммы авансовых платежей и суммы гарантийного удержания (указанной в п. 3.9 Договора) от стоимости выполненных работ, а также удержания стоимости услуг Генподрядчика в размере 4 % от стоимости фактически выполненных работ без учета стоимости материалов. Оплата объемов работ Субподрядчику в вышеуказанном порядке производится в течение 60 календарных дней с момента подписания Генподрядчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

В соответствии с п. 4.1 Договора работы, указанные в п. 2.1 Договора выполняются в соответствии со сроками, указанными в графике выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) и детальном графике работ, составленном в соответствии с п. 5.4.5 и п. 10.1 Договора.

В соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору субподряда установлены сроки выполнения работ – с 18.09.2023 по 30.12.2023 года.

Работы субподрядчиком в установленный договором срок не выполнены, результат выполненных работ по договору не передан Генподрядчику.

Согласно п. 3.7 Договора по письменному обращению Субподрядчика Генподрядчик имеет право произвести авансовый платеж на основании счета Субподрядчика.

На основании обращения Субподрядчика 21.09.2023 Генподрядчиком произведен авансовый платеж на сумму сумма, что подтверждается подписанными сторонами актами сверки взаимных расчетов и счетом-фактурой.

Сумма аванса ответчиком не отработана и не погашена.

Также в соответствии с п. 5.4.10, п. 5.4.11 Договора Субподрядчику выставлены затраты Генподрядчика, подлежащие возмещению, в размере сумма (сумма – затраты на проживание и питание работников, сумма – транспортные услуги Генподрядчика).

Вышеуказанная задолженность в общем размере сумма не погашена.

В связи с неисполнением Субподрядчиком своих обязательств по Договору и требований досудебной претензии Генподрядчик письмом от 18.07.2024 уведомил Субподрядчика о расторжении Договора субподряда № 2023/К-86С от 12.09.2023 в одностороннем порядке с 18.07.2024 года.

Во исполнение обязательств по ООО «ПКФ СтальСервис» по возврату авансового платежа, перечисленного Генподрядчиком Субподрядчику для выполнения работ по Договору субподряда № 2023/К-86С от 12.09.2023 между адрес и ФИО1 заключен договор поручительства от 21.09.2023 к Договору субподряда № 2023/К-86С от 12.09.2023.

Согласно п. 1.1 Договора поручительства в пределах, установленных в п. 1.2 Договора поручительства поручитель ФИО1 обязуется солидарно отвечать перед кредитором адрес за ненадлежащее исполнение ООО «ПКФ Стальсервис» обязанности по возврату уплаченного кредитором должнику авансового платежа по договору субподряда № 2023/К-86С от 12.09.2023 в размере сумма

18.07.2024 в адрес фио направлена претензия об исполнении обязательства Субподрядчика.

Согласно п. 1 ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности. притом как полностью, так и в части долга. Кроме того, указанное право закреплено также в п. 2.3. Договора поручительства.

В соответствии с п. 2 ст. 363 ГК РФ поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

Согласно п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 45 «О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве», если поручитель и должник отвечают солидарно, то для предъявления требования к поручителю достаточно факта неисполнения либо ненадлежащего исполнения основного обязательства. При этом кредитор не обязан доказывать, что он предпринимал попытки получить исполнение от должника, в частности направил претензию должнику, предъявил иск и т.п.

Ст. 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

По смыслу ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются за исключением случаев, предусмотренных законом.

Положение п.1 ст.408 ГК РФ прямо указывает на то, что лишь надлежащее исполнение договорных условий прекращает обязательства стороны.

Согласно ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Исходя из статьи 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пунктом 1 ст.711 ГК РФ установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

На основании пункта 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определённый объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

Таким образом, ответчик несет ответственность за нарушение сроков работы.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проверяя представленный истцом расчет неустойки за период с 09.01.2024 по 06.09.2024 года, размер неустойки за нарушение субподрядчиком сроков возврата денежных средств с учетом перерасчета на день вынесения решения суда (07.07.2025) составляет сумма, суд признает его обоснованным и арифметически верным.

Ответчики этот расчет не оспаривали, контррасчета не представили.

Таким образом, с ответчиков в пользу истца подлежит взысканию задолженность по договору подряда размером в сумма, проценты по правилам ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами с 09.01.2024 г. по 07.07.2025 г. в размере сумма

В силу ч. 1 ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по оплате госпошлины в размере сумма

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования – удовлетворить.

Взыскать солидарно с Общества с ограниченной ответственностью «ПКФ СтальСервис», ФИО1 в пользу Акционерного общества «Промфинстрой» задолженность по договору подряда в размере сумма, проценты в размере сумма, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере сумма

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Перовский районный суд адрес в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 16 июля 2025 года.

Судьяфио