УИД 39RS0002-01-2025-001400-06

Дело № 2-2689/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

20 мая 2025 года г. Калининград

Центральный районный суд г. Калининграда в составе:

председательствующего судьи Сараевой А.А.,

при секретаре Дождёвой В.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Алексаняна ФИО5 к АО «Россети Янтарь» о понуждении выполнить обязательства по договору технологического присоединения, взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился с иском в суд к АО «Россети Янтарь», в котором, ссылаясь на невыполнение ответчиком своих обязательств, просил обязать ответчика осуществить технологическое присоединение - малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом), расположенного (который будет располагаться) по адресу: < адрес > к электрическим сетям в соответствии с договором №№ в течение 10 дней после вступления решения в законную силу.

Протокольным определением суда от 16.04.2025 года к производству суда принято уточненное исковое заявление, в котором ФИО1 просит обязать ответчика осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств на объекте, расположенном по адресу: < адрес > в соответствии с договором №№ в течение 10 дней после вступления решения в законную силу, а также оформить по факту подключения соответствующую документацию; взыскать с АО «Россети Янтарь» неустойку в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» за период с 19 января по 30 апреля 2025 года в размере 328666,95 рублей до исполнения обязательств по договору.

Истец ФИО1, извещавшийся о дате и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, о причине неявки суду не сообщил, ходатайств об отложении не заявлял. Его представитель по ордеру – адвокат Серых Е.Н. в судебном заседании заявленные требования с учетом уточнения поддержал в полном объеме, настаивал на их удовлетворении, указав, что фактически технологическое присоединение ответчиком осуществлено, однако соответствующая документация до настоящего времени не оформлена.

Представитель ответчика по доверенности АО «Россети Янтарь» ФИО2 в судебном заседании возражал против удовлетворения требований иска по основаниям, изложенным в письменном отзыве на исковое заявление и возражениях на уточненное исковое заявления. Не оспаривая факта заключения договора об осуществлении технологического присоединения, ссылается на то, что в рамках исполнения обязательств по указанному договору со стороны общества разработано и утверждено техническое задание по титулу № «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 145-12(инв. 5116474), организация системы учета электроэнергии в п. < адрес >». В целях исполнения работ по техническому заданию Z/033677/2024-20 обществом вынесено распоряжение от 06.02.025 №273 о выполнении строительно-монтажных работ хозяйственным способом. На 07.03.2025 работы по объекту по адресу: < адрес > (кадастровый №№ выполнены. 03.04.2025 обществом в личном кабинете заявителя во вкладке исполнение размещено уведомление от 14.03.2025 № об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям. В связи с отсутствием возможности разместить повторно итоговые документы в личном кабинете заявителя, на адрес электронной почты истца 06.05.2025 направлены повторно итоговые документы. Общество не согласно с требованиями о взыскании договорной неустойки за нарушение срока исполнения обязательств в размере 328666,95 руб. Размер неустойки исходя из 3% за каждый день просрочки в соответствии с положениями статьи 28 Закона «О Защите прав потребителей» не может быть положен в основу расчета. Поскольку в данном случае при расчете неустойки подлежит применению Закон «Об электроэнергетике». Период просрочки заявленный истцом с 19.01.2025 по 30.04.2025 составляет 101 день, таким образом, размер неустойки составляет 27120,39 рублей, а на дату 06.05.2025 составляет 28731,57 рубль. В соответствие со ст. 333 ГК РФ просил снизить сумму договорной неустойки.

Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав все доказательства по делу в их совокупности, и дав им оценку в соответствии со статьей 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством РоссийскойФедерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В соответствии с пунктом 2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно подпункту «б» пункта 16 вышеуказанных Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Согласно пункту 16.3 указанных Правил обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 18 указанных Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

Как установлено и подтверждается материалами дела, ФИО1 на праве собственности принадлежит земельный участок с кадастровым номером 39:03:040012:148, расположенный по адресу: <...>.

18.01.2024 года между АО «Россети Янтарь» и ФИО1 заключен договор № осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствие с которым АО «Россети Янтарь» обязалось для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом), расположенного (который будет располагаться) по адресу: < адрес > осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта, обеспечить готовность объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулировать отношения с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15,00 кВт, категория надежности - третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ., максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 (кВт).

Пунктом 5 договора предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора, то есть до 18.01.2025 года.

В соответствии с пунктом 10 договора размер платы за технологическое присоединение составляет 107407,50 рублей, в том числе НДС 17901,25 рублей.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется в следующем порядке: а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета; б) 30 процентов за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; в) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; г) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям (пункт 11 договора).

Датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (пункт 12 договора).

Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (пункт 21 договора).

Обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение ФИО1 исполнены в полном объеме, что подтверждается чеками по операции ПАО Сбербанк от 18.01.2024 на сумму 16111,12 рублей, от 06.02.2024 года на сумму 32 222,25 рубля, от 06.03.2024 года на сумму 37592,63 рубля, от 24.03.2024 года на сумму 21481,50 рубль.

Согласно договору №№ об осуществлении технологического присоединения, технологическое присоединение к электрическим сетям предусматривалось в пределах заявленной мощности потребления до 15 кВт включительно, следовательно, истец относится к категории заявителей, указанных в пункте 14 вышеуказанных Правил и тем самым, мероприятия по технологическому присоединению принадлежащего ему объекта к электрическим сетям не могут превышать 6 месяцев со дня заключения договора, срок окончания работ по технологическому присоединению объекта истца 18.07.2024 года.

Согласно пункту 10 Технических условий № являющихся приложением к договору, сетевая организация выполняет следующие мероприятия: на ВЛ 0,4 кВ (Л-4 от ТП 145-12) от ТП до опоры № 5 заменить существующий провод 4А-35(протяженность 160 м) на провод СИПс-4 сечением токопроводящих жил не менее 95 мм2. Необходимость замены существующих опор определить проектом; от опоры № 5 (уточнить при проектировании) (Л-4 от ТП 145-12) в сторону участка застройки заявителя построить ЛЭП 0,4 кВ, сечением токопроводящих жил не менее 70мм2 (трассу ЛЭП, марку и сечение определить проектом, протяженность 40м); прибор учета (ПУ) установить на опоре (№ уточнить при монтаже) ВЛ 0,4 кВ (Л-4) от ТП 145-12, установленной не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя. От зажимов провода ВЛ 0,4 кВ до ПУ выполнить монтаж СИП ил КЛ расчетного сечения(пункты 10.1-10.3).

В соответствие с пунктом 11 Технических условий заявитель обязан произвести монтаж электросети от точки присоединения (п. 7) до ВРУ0,4 кВ объекта СИП или КЛ 0,4 КВ соответствующей пропускной способности.

Согласно пункту 7 Технических условий точка присоединения к электрической сети являются контактные соединения на приборе учета (ПУ), точка присоединения к электрической является границей балансовой принадлежности с АО «Россети Янтарь» и располагается не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя.

АО «Россети Янтарь» в своих ответах на обращения истца от 04.09.2024 года и 01.11.2024 года указывало, что техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств временного электроснабжения строительной площадки объекта в запрашиваемом объеме к существующим электрическим сетям низкого напряжения, принадлежащим АО «Россети Янтарь» отсутствует и будет возможно только при осуществлении мероприятий, предусмотренных п.10 ТУ №Z-12051/23. АО «Россети Янтарь» готово рассмотреть возможность временного технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки объекта по адресу: Калининградская обл., Гурьевский район, пос. Матросово, пер.Центральный, д. № 13а к электрическим сетям с запрашиваемой мощностью до 5,0 КВт, с точкой подключения опора ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 145-12. Со стороны общества реализуются процедуры, предусмотренные законодательством Российской Федерации для возможности выполнения строительно-монтажных работ, в соответствие с утвержденными техническими заданиями. АО «Россети Янтарь» прилагает все усилия для скорейшего исполнения своих обязательств по договору.

Как следует из доводов ответчика и представленных документов, АО «Россети Янтарь» разработано и утверждено техническое задание по титулу № «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 145-12 (инв. 5116474), организация системы учета электроэнергии в <...>».

В целях исполнения работ по техническому заданию №20 обществом вынесено распоряжение от 06.02.025 № 273 о выполнении строительно-монтажных работ хозяйственным способом.

По состоянию на 07.03.2025 года работы по объекту по адресу: < адрес >) выполнены.

03.04.2025 года обществом в личном кабинете заявителя во вкладке исполнение размещено уведомление от 14.03.2025 года №Z20-01239-2025 об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям. В связи с отсутствием возможности разместить повторно итоговые документы в личном кабинете заявителя, на адрес электронной почты истца 06.05.2025 года направлены повторно итоговые документы.

Как следует из доводов стороны ответчика, АО «Россети Янтарь» выполнило свои обязательства по договору в полном объеме, что подтверждается сведениями из личного кабинета портал-тп.рф о размещении 03.04.2025 подписанного акта технологического присоединения со стороны сетевой организацией, что также подтверждалось стороной истца в ходе судебного заседания.

Поскольку АО «Россети Янтарь» свои обязательства по технологическому присоединению осуществило в ходе рассмотрения дела, уведомив заявителя об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям 03.04.2025 года, при этом право заявителя на своевременное и надлежащее выполнение условий договора, не может быть поставлено в зависимость от взаимоотношений между юридическими лицами, либо по иным основаниям, суд приходит к выводу, что в результате виновного бездействия ответчика нарушены права ФИО1, как потребителя услуги.

При таких обстоятельствах суд, требование истца о возложении на АО «Россети Янтарь» обязанности выполнить технологическое присоединения к электрическим сетям законно и обоснованно, вследствие чего, подлежит удовлетворению.

Поскольку обязательства АО «Россети Янтарь» по технологическому присоединению к электрическим сетям исполнены в ходе рассмотрения дела, решение суда в указанной части подлежит считать исполненным.

Разрешая требования о взыскании неустойки, исчисленной истцом за нарушение установленных сроков выполнения работ, в соответствии с положениями статьи 28 Закона «О защите прав потребителей» суд исходит из следующего.

Пунктом 5 статьи 28 Закона «О защите прав потребителей» предусмотрено, что в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

В соответствии с пунктом 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

В силу абзаца третьего подпункта «в» пункта 16 Правил №861 предусмотрена обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

В соответствии с положениями пункта 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что ответственность АО «Россети Янтарь» в виде уплаты неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору предусмотрена специальным законодательством, регулирующим правоотношения сторон, соответственно, оснований для взыскания неустойки на нарушение сроков исполнения обязательств по пункту 5 статьи 28 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» не имеется.

Пунктом 19 заключенного между сторонами договора № № от 18.01.2024 года предусмотрено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, за период с 19.01.2025 года (дата определена истцом) по 03.04.2025 года (дата размещения уведомления в личном кабинете, т.е. фактического исполнения обязательства) неустойка за нарушение срока исполнения обязательств, подлежащая начислению ответчику, составляет 20 139 рубля (107407,50 рубля х 0,25% х 75 дней).

Оснований для применения положений статьи 333 ГК РФ и снижения размера договорной неустойки по доводам ответчика у суда не имеется.

Согласно пункту 6 статьи 13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Пунктом 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке исполнителем, суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

С учетом изложенного, с ответчика в пользу истца ФИО1, подлежит взысканию штраф в размере 10069,50 рублей (20139 руб. х 50%).

Оснований для освобождения ответчика от уплаты штрафа, а также для применения положений статьи 333 ГК РФ и снижения суммы штрафа, у суда не имеется.

В соответствии с частью 1 статьи 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6 000 рублей.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Алексаняна ФИО6 удовлетворить частично.

Обязать АО «Россети Янтарь» (№) исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № и осуществить технологическое присоединение объекта – малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), расположенного (который будет располагаться) по адресу: < адрес >) к электрическим сетям в соответствии с договором № и техническими условиями №

Решение суда в указанной части считать исполненным.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» (ИНН №) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (№) неустойку за период с 19.01.2025 года по 03.04.2025 года в размере 20 139 рублей, штраф размере 10069,50 рублей, а всего 30208,50 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Калининградского областного суда через Центральный районный суд г. Калининграда в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 3 июня 2025 года.

Судья А.А. Сараева