Дело № 2-2271/2025

УИД 76RS0014-01-2025-000980-93

Изготовлено 26.06.2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

город Ярославль 27 мая 2025 года

Кировский районный суд города Ярославля в составе:

председательствующего судьи Холиновой Н.А.,

при секретаре Белове И.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к АО «Газпром газораспределение Ярославль» о взыскании неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами,

установил:

ФИО1 обратился в Кировский районный суд г. Ярославля с исковым заявлением к АО «Газпром газораспределение Ярославль» (далее - Общество), в котором просит взыскать с ответчика неустойку за период с 17.03.2023 по 20.12.2024 в размере 619 443 рубля 71 копейка, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 64 673 рубля 19 копеек за период с 21.12.2024 по 12.03.2025.

В обоснование исковых требований указано, что 16.03.2021 между истцом и ответчиком заключен договор № ЯФ-ТП-2949/21 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения для 3 категории заявителей. Срок выполнения мероприятий по подключению объекта истца и пуску газа – 2 года со дня заключения договора, то есть до 16.03.2023. Стоимость услуг по договору составляет 1 345 067 рублей 01 копейка, кроме того НДС 20 % - 269 013 рублей 40 копеек, а всего 1 614 080 рублей 41 копейка. ФИО1 была произведена оплата в размере 1371 334 рубля, вместе с тем ответчик в установленный договором срок свои обязательства не исполнил. 20.12.2024 истец направил в адрес Общества уведомление об отказе от исполнения договора № ЯФ-ТП-2949/21 в связи с нарушением сроков подключения. В данном уведомлении истец выразил требование о возврате денежных средств, уплаченных во исполнение своих обязательств в размере 1 371 334 рубля. 06.02.2025 истец повторно направил в адрес ответчика претензию. 04.03.2025 в адрес ФИО1 поступил ответ от АО «Газпром газораспределение Ярославль», в котором в выплате неустойки по договору отказано. Денежные средства в размере 1 371 334 рубля возвращены ФИО1 12.03.2025.

В судебном заседании ФИО1, его представитель по устному ходатайству ФИО2, исковые требования поддержали в полном объеме по доводам, изложенным в исковом заявлении. ФИО1 дополнительно пояснил, что длительным неисполнением договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства ему причинены существенные неудобства.

В судебном заседании представитель ответчика по доверенности ФИО3 с исковыми требования не согласилась по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление, пояснила, что заявленная неустойка явно не соразмерна последствиям нарушения обязательства, просила ее снизить с применением статьи 333 ГК РФ. В части расчета процентов за пользование чужими денежными средствами ФИО3 указала, что истцом неверно указан период их начисления. Уведомление об отказе от исполнения договора поступило в адрес Общества 25.12.2024 и подлежало рассмотрению в течение 30 дней, в связи с чем дата расторжения договора подлежит исчислению после 24.01.2025.

Выслушав истца, представителя истца, представителя ответчика, изучив письменные материалы дела, суд приходит к выводу о том, что заявленные требования подлежат частичному удовлетворению.

В соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Пунктом 2 статьи 450.1 ГК РФ установлено, что в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В силу пунктов 59, 62 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314, действовавшим на момент заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям газораспределения от 16.03.2021, подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении, который является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами.

Договор о подключении должен содержать перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, срок осуществления мероприятий по подключению, размер платы за технологическое присоединение, порядок и срок внесения заявителем платы за технологическое присоединение, иные существенные условия (пункт 83 Правил).

Таким образом, договор о технологическом присоединении является договором о возмездном оказании услуг, правоотношения по которому регулируются нормами главы 39 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Пунктом 1 статьи 782 ГК РФ предусмотрено право заказчика отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Таким образом, заказчик по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям газораспределения не лишен возможности отказаться от указанного договора в одностороннем порядке при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, иное лишало бы его возможности собственного усмотрения о прекращении договорных отношений, возлагало бы на него обязанность нести ответственность, предусмотренную разделом 8 договора

Согласно пункту 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В силу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Из дела видно, что 16.03.2021 между ФИО1 и АО «Газпром газораспределение Ярославль» заключен договор № ЯФ-ТП-2949/21 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения для 3 категории заявителей (далее - договор).

Срок выполнения мероприятий по подключению объекта истца и пуску газа – 2 года со дня заключения договора, то есть до 16.03.2023.

На основании пункта 10 договора оплата за технологическое присоединение производится в следующем порядке:

- 25 % платы вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора о подключении;

- 25 % платы вносится в течение 3 месяцев со дня заключения договора о подключении, но не позже дня фактического подключения (технологического присоединения);

- 35 % платы вносится в течение 1 года со дня заключения договора о подключении, но не позже дня фактического подключения (технологического присоединения);

- 15 % платы вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

Стоимость услуг по договору составляет 1 345 067 рублей 01 копейка, кроме того НДС 20 % - 269 013 рублей 40 копеек, а всего 1 614 080 рублей 41 копейка.

В соответствии с пунктом 17 договора заявитель вправе при нарушении исполнителем указанных в настоящем договору сроков подключения (технологического присоединения) в одностороннем порядке расторгнуть договор.

В случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки.

ФИО1 была произведена оплата в размере 1 371 334 рубля.

АО «Газпром газораспределение Ярославль» свои обязательства по договору не выполнило.

Как следует из представленных ответчиком документов, исполнить договор, заключенный с ФИО1, не представляется возможным по причине невозможности прокладки газопровода в соответствии с трассой, определенной техническими условиями, расстояние от тепловых сетей до проектируемого газопровода низкого давления должно быть выдержано не менее трех метров, что не представляется возможным ввиду близости железнодорожных путей и линии электропередач.

20.12.2024 ФИО1 направил в адрес АО «Газпром газораспределение Ярославль» уведомление об отказе от исполнения договора от 16.03.2021 №; ЯФ-ТП-2949/21 в связи с нарушением ответчиком сроков подключения (технологического присоединения).

В уведомлении истец просил вернуть уплаченные по договору денежные средства в размере 1 371 334 рубля.

Претензия получена ответчиком 25.12.2024, в связи с чем с этой даты договор между сторонами считается расторгнутым.

06.02.2024 ФИО1 повторно направил в адрес АО «Газпром газораспределение Ярославль» требование о возврате денежных средств и выплате неустойки в размере 619 443 рубля 71 копейка.

В соответствии с письмом ответчика от 04.03.2025 АО «Газпром газораспределение Ярославль» сообщает о не возможности исполнить договор и о готовности вернуть уплаченные по договору денежные средства. В части удовлетворения заявления о выплате неустойки Общество отказало.

Денежные средства в размере 1 371 334 рубля возвращены истцу 12.03.2025.

Учитывая вышеизложенные нормы, а также условия договора, принимая во внимание, что в срок до 16.03.2023 АО «Газпром газораспределение Ярославль» свои обязательства не исполнило, суд признает требование истца о взыскании с ответчика неустойки обоснованным за период с 17.03.2023 по 20.12.2024 обоснованными, а расчет верным.

В ходе рассмотрения дела представителем ответчика заявлено ходатайство о снижении размера неустойки на основании ст. 333 ГК РФ.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 21.12.2000 № 263-О, положения пункта 1 статьи 333 ГК РФ содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба. Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Учитывая стоимость работ, принимая во внимание, что неустойка носит компенсационный характер и не может служить основанием для неосновательного обогащения, суд приходит к выводу о том, что размер заявленной к взысканию неустойки в сумме 619 443 рубля 71 копейка несоразмерен последствиям нарушения обязательства и подлежит снижению до 300 000 рублей.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Обязанность ответчика возвратить неосновательное обогащение вытекает из факта расторжения заказчиком договора технологического присоединения. Суд приходит к выводу, что о неосновательном обогащении ответчик узнал после получения информации о расторжении договора технологического присоединения (25.12.2024).

Ответчик не прекратил пользоваться суммой, уплаченной ФИО1 по договору с указанной даты, следовательно, расчет процентов за пользование чужими денежными средствами необходимо производить с даты, следующей за датой получения уведомления о расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) – с 26.12.2024.

Сумма процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 26.12.2024 по 12.03.2025 составит 61 525 рублей 87 копеек и подлежит взысканию с АО «Газпром газораспределение Ярославль» в пользу ФИО1

На основании статьи 98 ГПК РФ с АО «Газпром газораспределение Ярославль» в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины пропорционально удовлетворенным исковым требования в размере 18 619 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования ФИО1 к акционерному обществу «Газпром газораспределение Ярославль» удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества «Газпром газораспределение Ярославль» (ИНН<***>) в пользу ФИО1 (паспорт №) проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 61 525 рублей 87 копеек, неустойку в размере 300 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 18 619 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Ярославский областной суд в течение месяца путем подачи апелляционной жалобы через Кировский районный суд города Ярославля.

Судья

Н.А. Холинова