Решение по гражданскому делу №2-788/2025
в окончательной форме принято 28.05.2025.
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14 мая 2025 года город Нижний Тагил
Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области в составе председательствующего судьи Колядина А.В.,
При ведении протокола судебного заседания секретарём Гарифуллиной Э.Р., с использование средств аудиофиксации,
с участием истца ФИО1, прокурора Островской Ю.А., представителя ответчика ФИО2,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Тагилстроевского района города Нижний Тагил Свердловской области, действующего в интересах ФИО1 к Акционерному обществу «ГАЗЭКС» о возложении обязанности,
установил:
Прокурор Тагилстроевского района г. Н. Тагила, действуя в интересах ФИО1, обратился в суд с вышеназванным исковым заявлением к АО «ГАЗЭКС», с учетом уточнения требуя обязать ответчика в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу завершить строительство сети газораспределения за границами земельного участка ФИО1 до точки подключения и уведомить ФИО1 о создании возможности подключения (технического присоединения) в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования о объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
В обоснование требования истец указал, что между АО «ГАЗЭКС» и ФИО1 05.12.2022 заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. Срок выполнения работ до 31.12.2024. До настоящего времени работы ответчиком не выполнены, чем нарушены права истца ФИО1
В судебном заседании истцы требования поддержали, просили их удовлетворить по указанным в иске основаниям.
Представитель ответчика АО «ГАЗЭКС» ФИО2 в обоснование возражений пояснила, что в настоящее время возникли препятствия в исполнении принятых на себя обязательств, так как подрядчик не получил ордер на выполнение земельных работ. Кроме того, сама ФИО1 не готова к технологическому присоединению к газовой сети низкого давления, поскольку не установила газоиспользующее оборудование в жилом доме, не провела сеть в пределах принадлежащего ей земельного участка.
Заслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд пришел к следующим выводам.
Судом установлено и следует из материалов дела, что 05.12.2022 между АО «ГАЗЭКС» (исполнитель) и ФИО1 (заявитель) заключен договор №... о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.
Пунктом 1 договора установлено, что исполнитель принял на себя обязательства осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельного участка по адресу: (место расположения обезличено) (л.д. 14).
Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа до 31.12.2024 (пункт 3 договора).
Обязанность истца по оплате стоимости услуги договором не предусмотрена.
Суд принимает во внимание то обстоятельство, что ФИО1 не выполнила обязательства в части разработки проектной документации сети газопотребления, не создала соответствующую сеть от точки подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования.
В то же время ответчик не представил доказательства того, что при невыполнении ФИО1 своих обязательств становится невозможным выполнить обязательства, принятые на себя истцом. Напротив, в судебном заседании установлено, что при подведении сети до земельного участка и неготовности заявителя к присоединению труба может быть заглушена до готовности присоединения.
В нарушение условий договора, АО «ГАЗЭКС» на момент рассмотрения дела судом мероприятия по строительству сети газораспределения за границами участка ФИО1 не исполнило.
Пунктом 1 постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее - Правила № 1314) предусмотрено, что настоящие Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства.
В соответствии с п. 81 Правил договор о подключении считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра договора о подключении.
В соответствии с п.п. «а» п. 85 Правил № 1314 срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать 1 год - для заявителей, в случае подключения к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в точке подключения), в случаях, когда расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии от границы земельного участка до точки подключения, составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется), кроме случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не более 2 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.
Пунктом 98 Правил № 1314 определен перечень обязанностей, возложенных на исполнителя по договору подключения, из которого следует, что исполнитель обязан: а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения; б) проверить выполнение заявителем технических условий о присоединении. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению); в) осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте "б" настоящего пункта), если эта обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на исполнителя; г) по запросу заявителя не позднее 10 дней со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению).
Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии с частью 1 статьи 27 Закона № 2300-1 исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный договором о выполнении работ.
В соответствии со ст. 28 Закона № 2300-1 если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
В соответствии со ст.ст. 309 - 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 194 – 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Обязать акционерное общество «ГАЗЭКС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в течение шести месяцев с момента вступления настоящего решения суда в законную силу завершить строительство сети газораспределения за границами земельного участка ФИО1 до точки подключения и уведомить ФИО1 о создании возможности подключения (технического присоединения) в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования о объектов капитального строительства к сетям газораспределения т о признании утратившими силу некоторых актов Правительства российской Федерации».
Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда, в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме, путём подачи апелляционной жалобы (представления прокурора) через Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области.
Судья А.В. Колядин