ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об утверждении мирового соглашения

и прекращении производства по делу

27 июля 2023 года адрес

Люблинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио,

при секретаре судебного заседания фио,

с участием представителя истца - фио, представителя ответчика - фио, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале № 310 гражданское дело № 02-3659/2023 по исковому заявлению фио к Индивидуальному предпринимателю фио о взыскании уплаченных за товар денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа на основании Закона о защите прав потребителей,-

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило вышеуказанное исковое заявление, которое принято к производству суда, возбуждено гражданское дело.

В судебном заседании 27 июля 2023 года стороны заключили по настоящему гражданскому делу мировое соглашение.

Сторонам разъяснены и понятны последствия заключения мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

В силу ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Согласно частям 2 и 3 ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд разъясняет сторонам последствия заключения мирового соглашения сторон. При утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу.

Обсудив ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения, суд находит, что заключенное между сторонами мировое соглашение не противоречит закону, совершено в интересах лиц, участвующих в рассмотрении дела, не нарушает права и законные интересы других лиц, а потому подлежит утверждению.

В силу ст. 220 ГПК РФ, суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом, в связи с чем, производство по гражданскому делу № 02-3659/2023 по исковому заявлению фио к ИП фио о взыскании уплаченных за товар денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа - подлежит прекращению.

Порядок обжалования определения об утверждении мирового соглашения предусмотрен частью 11 статьи 153.10 Гражданского процессуального кодекса РФ (действующей с 25 октября 2019 года), в соответствии с которой, определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

На данное обстоятельство указывается и в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 17, что в ГПК РФ не предусматривает возможность апелляционного обжалования отдельных судебных постановлений, однако они могут быть обжалованы в кассационном порядке.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220 п. 4, 221, 224-225 ГПК РФ, суд,-

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение по настоящему гражданскому делу № 02-3659/2023 по исковому заявлению фио к Индивидуальному предпринимателю фио о взыскании уплаченных за товар денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа на основании Закона о защите прав потребителей, на следующих условиях:

1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами по доброй воле и без принуждения, с учетом всех экономических и иных жизненных обстоятельств, с учетом прав и интересов всех третьих лиц, в целях устранения возникшего спора о взыскании неустойки и иных денежных сумм в связи с исполнением договора подряда № 5521 от 20 июля 2021 года, договора подряда № 5521/2 от 22 ноября 2021 года, договора подряда № 5521/3 от 08 декабря 2021 года, явившихся причиной обращения истца с иском в суд, при этом, стороны единогласны в том, что иных договоров и соглашений между сторонами не имеется.

2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязательства и вытекающие из них требования истца к ответчику, являющиеся предметом рассмотрения по делу № 02-3659/2023, на сумму: сумма - о возмещении расходов на устранение недостатков; сумма - о возмещении морального вреда; сумма - о возмещении издержек на юридическую помощь и почтовые расходы по делу - прекращаются полностью, а спор, указанный в том же пункте мирового соглашения, устраняется путем выплаты ответчиком истцу сумма

3. Выплата указанной в п. 2 настоящего мирового соглашения суммы производится Ответчиком в течение 10 дней со дня утверждения мирового соглашения судом путем перечисления на счет истца.

4. В случае просрочки выплаты указанной в п. 2 настоящего мирового соглашения суммы, ответчик уплачивает истцу неустойку в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5. Стороны пришли к соглашению о том, что прекращаются и все обязательства истца по отношению к ответчику, основанные на договорах № 5521 от 20 июля 2021 года, № 5521/2 от 22 ноября 2021 года, № 5521/3 от 08 декабря 2021 года, а также вытекающие из них требования, в т.ч. требования о взыскании неустойки, процентов, убытков, связанных с просрочкой оплаты по данному договору (п. 3 ст. 407 ГК РФ), поскольку данные требования (обязательства) хоть и не были заявлены в ходе рассмотрения дела № 02-3659/2023, но являются связанными с ним, а потому могут быть урегулированы в рамках настоящего мирового соглашения (ч. 3 ст. 153.9 ГПК РФ).

6. Судебные и иные расходы сторон, связанные прямо или косвенно с настоящим гражданским делом, лежат исключительно на той стороне, которая их понесла, и друг другу сторонами не возмещаются, вне зависимости от того, заявлялись ли требования о взыскании возмещения таких расходов.

Производство по гражданскому делу № 02-3659/2023 по исковому заявлению фио к Индивидуальному предпринимателю фио о взыскании уплаченных за товар денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа на основании Закона о защите прав потребителей - прекратить.

Разъяснить сторонам, что в силу п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 года № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства», мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству стороны данного соглашения.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня его вынесения.

Судья фио