Дело <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>

УИД <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>

Номер строки в статотчете 2.171

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 февраля 2023 года <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>

Майминский районный суд Республики Алтай в составе:

председательствующего Усольцевой Е.В.,

при помощнике судьи Кадылбекове Е.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Д.Т.В. к ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязанности по выполнению мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Д.Т.В. обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> в течение 5 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение на земельном участке, расположенном по адресу: <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН> взыскать с ответчика неустойку в размере 2 240 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей. Требования мотивированы тем, что между истцом и ответчиком заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по адресу: <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН> Предусмотренные договором условия истцом исполнены надлежащим образом, сумма оплачена <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>. Однако в установленный договором срок ответчик работы не выполнил. Пунктом 20 договора предусмотрена неустойка, которую истец просит взыскать с ответчика, а также компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей.

В судебном заседании истица заявленные требования поддержала, просила их удовлетворить.

Представитель ответчика в судебном заседании возражала против удовлетворения заявленных требований.

Суд, выслушав стороны, изучив материалы дела, представленные доказательства, приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьями 307, 309, 310 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В п. 1 ст. 26 Федерального закона от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" предусмотрено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном правительством РФ.

Из п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> N 861 (далее Правила) следует, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения настоящих Правил и наличия технической возможности технологического присоединения.

В судебном заседании установлено, что Д.Т.В. владеет земельным участком, расположенными по адресу: <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, пер. Горный 2 «а».

Между ПАО «Россети Сибири» Горно-Алтайские электрические сети и истцом заключен договор <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергоустановок жилого дома, расположенного по адресу: <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН> Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора (п. 6 договора). Сетевая организация обязуется в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем о выполнении технических условий, осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), с соблюдением срока, указанного в технических условиях, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить в электронной форме и разместить в личном кабинете заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и уведомить заявителя(п. 7 договора).

Согласно п. 9 указанного договора заявитель обязуется после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации. Датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (пункт 15).

Пунктом 11 Технических условий для присоединения к электрическим сетям филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Горно-Алтайские электрические сети», являющихся приложением к договорам установлено, что истец осуществляет ввод от комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП.

Сетевая организация осуществляет фактическое присоединение и обеспечение работы энергопринимающих устройств (п. 10 Технических условий).

Пунктом 18 Правил установлено, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями; б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> N 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем); д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил.

Применительно к условиям договора и Технических условий, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, исчисляемый со дня заключения договора для заявителя не может превышать 6 месяцев (п. 6 договора). На основании п. 10 договора заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения, обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

Д.Т.В. выполнила свои обязательства в части оплаты расходов на технологическое присоединение <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>, что следует из чека.

Ответчик же договорные обязательства до настоящего времени не выполнил, что не оспаривалось его представителем в отзыве на иск.

В силу пункта 16.3 Правил технологического присоединения, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Мероприятия по технологическому присоединению носят последовательный характер по отношению к выполнению сетевой организацией и заявителем мероприятий по выполнению технических условий, согласно требований нормативных правовых актов и условий договора.

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Доказательств, подтверждающих исполнение ответчиком своих обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в суд не представлено.

Доводы о тяжелом финансовом положении ответчика, отсутствие инвестиций не свидетельствуют о факте отсутствия технической возможности такого подключения и не могут быть положены в основу нарушения прав иных лиц.

С учетом установленных в суде обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что заявленные истцом требования об обязании ответчика выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, указанные в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Также суд считает необходимым частично удовлетворить требования истца о взыскании с ответчика договорной неустойки, определенной п. 20 договора. Неустойка с ответчика подлежит взысканию с момента уведомления ответчика о выполнении технических условий, то есть с <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> до <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>, как заявлено истицей.

Размер неустойки, подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца, за период с <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> по <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> составляет 550 рублей, исходя из расчета: 550 руб. х 5% х 20 (дней).

В соответствии со статьей 15 закона «О защите прав потребителей истец имеет право на компенсацию морального вреда.

Учитывая обстоятельства дела, характер нравственных страданий, пережитых истцом в связи с неисполнением договора технического присоединения, суд считает необходимым взыскать денежную компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Д.Т.В. удовлетворить частично.

Возложить на ПАО «Россети Сибирь» обязанность исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка, расположенного по адресу: <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>» с кадастровым номером <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу Д.Т.В. неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 550 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 3000 рублей.

Отказать в удовлетворении требований Д.Т.В. о взыскании в ее пользу с ПАО «Россети Сибирь» неустойки за нарушение срока исполнения обязательства по договору в сумме 1690 рублей, компенсации морального вреда в сумме 2000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Алтай в течение одного месяца со дня изготовления решения в окончательной форме с подачей апелляционной жалобы через Майминский районный суд Республики Алтай.

Судья Е.В. Усольцева

Мотивированное решение изготовлено <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>.