УИД 02RS0№-40 Дело №

Категория 2.179

РЕШЕНИЕ

ИФИО1

12 ноября 2025 года <адрес>

Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай в составе:

председательствующего судьи Казанцевой А.Л.,

при секретаре ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки за нарушение срока исполнения обязательств,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратился в суд с исковым заявлением, с учетом уточнения исковых требований, к ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, и взыскании неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 83790 рублей 00 копеек, исходя из количества дней нарушения ответчиком срока исполнения договора и фактически внесенной истцом суммы оплата по договору в размере 84000 рублей. Исковые требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключен договор №.0400.560.24 на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, исходя из условий договора, составляет 6 месяцев со дня заключения договора. В соответствии с договором размер платы составляет 105000 рублей. Данная сумма была уплачена истцом частично по условиям предоставленного ответчиком графика оплат: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а последний платеж должен быть осуществлён после технологического присоединения. Однако в установленный договором шестимесячный срок, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, а также по настоящее время технологическое присоединение ответчиком не выполнено.

Из поступившего от ПАО «Россети Сибирь» отзыва на исковое заявление ФИО2 следует, что ответчик возражает против удовлетворения исковых требований. В обоснование возражений ответчиком указано, что ПАО «Россети Сибирь» выполнены мероприятия в части подготовки, выдачи технологических условий на технологическое присоединение для жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, а также выполнена техническая документация и согласована со всеми заинтересованными лицами. Вместе с тем, для технологического присоединения заявителя необходимо строительство линий электропередачи, установка специального оборудования, сложных технических средств, которые должны быть закуплены в соответствии с федеральным законодательством о закупках, что увеличивает сроки проведения работ по технологическому присоединению заявителя и может занять до 5 месяцев. Для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителя сетевой организации также потребуется определение земельных участков для прохождения планируемых к строительству линейных объектов электросетевого хозяйства, оформление публичного сервитута на земельные участки, что может занять по времени до 3 месяцев. Выполнение подрядных работ по строительству ЛЭП, монтажу комплекса коммерческого учета может занять около 3 месяцев, учитывая рельеф местности и погодные условия, в связи с чем достаточным сроком для исполнения договора общество считает срок исполнения 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу. Кроме того, общая сумма неустойки, взысканная судом с организации, не может превышать цену договора. На основании изложенного ответчик просит отказать в удовлетворении требований истца.

В судебном заседании истец ФИО2 уточненные исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить, указав, что между ним и ответчиком был заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ технологического присоединения его дома к электросетям. Перед заключением договора, в соответствии с выставленным ответчиком счетом, ДД.ММ.ГГГГ истец внес первый платеж по договору, а затем в соответствии с графиком платежей по договору, который установил ему ответчик, он внес еще два платежа ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Также истец выполнил технические условия, что подтверждается актом осмотра (обследования) электроустановки от ДД.ММ.ГГГГ. Последний платеж по договору, как указано в выставленном ответчиком счете, должен быть внесен после осуществления технологического присоединения. По договору ответчик обязался осуществить технологическое присоединение в течение 6 месяцев с момента заключения договора, однако ни в течение 6 месяцев, ни в настоящее время технологическое присоединение не осуществлено. Истец неоднократно обращался в ПАО «Россети Сибирь» по данному вопросу, где ему обещали осуществить технологическое присоединение, обращался с жалобой в Управление Федеральной Антимонопольной службы Республики Алтай, обращался с письменной претензией к ответчику, однако ответчик не исполняет свои обязательства по договору, нарушая тем самым права истца, в связи с чем истец просит удовлетворить исковые требования в полном объеме. Неустойку просит взыскать за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 83790 рублей, указанный размер не превышает фактически внесенную им сумму оплаты по договору.

Ответчик ПАО «Россети Сибирь» в суд своего представителя не направил, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Суд, выслушав истца, изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства в совокупности, приходит к следующим выводам.

Отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей).

В силу п. 1 ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике (далее – Федеральный закон «Об электроэнергетике»), технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

На основании п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Правила №), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 4 Правил № любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные указанными Правилами (п. 6 Правил).

Согласно пп. «в» п. 7 Правил № стороны по договору на осуществление технологического присоединения обязаны выполнить установленные в договоре мероприятия.

Из материалов дела следует, что ФИО2 является собственником земельного участка и жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, что подтверждается выпиской из ЕГРН.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ПАО «Россети Сибирь» заключен договор №.0400.560.24 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – договор ТП), приложением к которому являются технические условия № для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго».

В соответствии с п. 1 договора ТП сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Согласно п. 5 договора ТП срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения Договора ТП.

В выставленном ПАО «Россети Сибирь» счете по указанному договору ТП указан следующий порядок внесения платежей потребителем за технологическое присоединение:

- 15% вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета;

- 30% в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

- 35% в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

- 20% в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении ТП или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Пунктом 6 договора ТП предусмотрено, что сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организацией о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже); не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце 3 настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного п. 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже).

Согласно п. 8 договора ТП заявитель обязан исполнить по нему обязательства, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, за исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. Заявитель должен после осуществления технологического присоединения подписать акт либо предоставить мотивированный отказ от подписания, а в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже - рассмотреть и при наличии замечаний представить их к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Также согласно п. 8 Договора ТП заявитель должен исполнить указанные в разделе 3 договора ТП обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

В соответствии с п. 10 договора ТП размер платы составляет 105000 рублей, в том числе НДС 20% в сумме 17500 рублей. Согласно п. 12 договора ТП датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

Согласно п. 21 договора ТП со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения договор ТП считается заключенным.

Статьями 309, 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Судом установлено, что истцом в установленные договором и указанные в выставленном ему ответчиком счёте сроки исполнено обязательство по оплате расходов на технологическое присоединение на общую сумму 84000 рублей (80% от установленной договором платы), что подтверждается представленными платежными документами (№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15750 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36750 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31500 рублей). Последний платеж, как указано в выставленном ответчиком счете, должен быть внесен потребителем после размещения в его личном кабинете акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

С учетом сроков, установленных договором ТП, сетевая организации должна была осуществить технологического присоединение электроустановок потребителя не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно акту осмотра (обследования) электроустановки от ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр электроустановки по адресу: <адрес>, установлено, что со стороны заявителя ФИО4 технические условия выполнены, со стороны организации отсутствует технологическое подключение.

Таким образом, ФИО2 во исполнение своих обязательств по договору ТП выполнил технологические условия и внес плату за технологическое присоединение в размере 84000 рублей.

Вместе с тем, со стороны ПАО «Россети Сибирь» были изготовлены только технические условия №, однако технологическое присоединение электроустановки не осуществлено.

С учетом сроков, установленных договором, сетевая организации должна была осуществить технологического присоединение электроустановки не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Истцом ФИО2 в адрес ПАО «Россети Сибирь» ДД.ММ.ГГГГ направлена письменная претензия, вместе с тем, из ответа на претензию, данного ПАО «Россети Сибирь» ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, усматривается, что в связи с дефицитом источника финансирования на реализацию мероприятия капитального характера по договорам технологического присоединения, в настоящее время у ПАО «Россети Сибирь» отсутствует возможность выполнить мероприятия, предусмотренные договором об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ №.0400.560.24, в связи с чем потребителю предлагается рассмотреть возможность продления срока договора.

Кроме того, ФИО2 обращался с заявлением в адрес управления Федеральной антимонопольной службы по <адрес> по вопросу осуществления ПАО «Россети-Сибирь» мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям объектов заявителя. По заявлению ФИО2 постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы по <адрес> №.21-359/2024 от ДД.ММ.ГГГГ заместитель директора ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ФИО5 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40000 рублей. Постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО2 в суде пояснил, что после ответа на его претензию он неоднократно обращался в ПАО «Россети Сибирь» с вопросом о том, когда будет осуществлено технологическое подключение, при этом соглашение о продлении срока договора ТП ему подписать не предлагалось, только давались устные обещания о решении вопроса, однако по прошествии более полугода с момента ответа на его претензию технологическое присоединение так и не было осуществлено.

Исходя из положений ст. 27 Закона о защите прав потребителей, исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что ответчиком обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям до настоящего времени не исполнены, неисполнение обязательств со стороны ответчика не связано с действиями истца, доказательств обратного ответчиком суду не представлено.

Установив указанные обстоятельства, учитывая, что истцом в полном объеме исполнены обязательства, принятые на себя по договору, а ответчиком установленные договором мероприятия по технологическому присоединению объекта истца не исполнены, руководствуясь вышеперечисленными нормами права, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований истца об обязании ответчика выполнить мероприятия по технологическому присоединению.

Как следует из положений ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Суд полагает целесообразным установить срок для исполнения возложенных на ответчика обязанностей с учетом объема работ, необходимых для технологического присоединения, в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Согласно п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Пунктом 17 договора ТП предусмотрено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки. Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абз. 1 и 2 настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Согласно ч. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Исходя из условий о договорной неустойке, отсутствия доказательств со стороны ответчика о надлежащем исполнении условий договора, суд приходит к выводу о необходимости взыскания с ответчика договорной неустойки в заявленном истцом за указанный им период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ размере 83790 рублей (из расчета истца: 84000 рублей х 0,25%) х 399 дней = 83790 рублей, расчет судом проверен), что не превышает цену договора.

Согласно ч.6 ст.13 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Как разъяснено в п. 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Поскольку ПАО «Россети Сибирь» нарушены права ФИО2, как потребителя услуги по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, его требования, в том числе после предъявления иска в суд, в добровольном порядке ПАО «Россети Сибирь» не удовлетворены, при этом Законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 «О защите прав потребителей» обязательный досудебный порядок урегулирования спора по данной категории дел не установлен, то суд приходит к выводу о взыскании с ПАО «Россети Сибирь» штрафа в размере пятидесяти процентов от присужденной суммы за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований ФИО2, что составляет 41895 рублей 00 копеек (83790 рублей х 50% = 41895 рублей).

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

Из ст. 88 ГПК РФ следует, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, п.3 ст.17 Закона о защите прав потребителей, абз. 1 п. 1 ч. 1, абз. 1 п. 3 ч.1 ст. 333.19 НК РФ суд взыскивает с ответчика в доход государства государственную пошлину в сумме 7770 рублей 55 копеек (4770 рублей 55 копеек – за требования имущественного характера, 3000 рублей - за требования неимущественного характера (возложение обязанности), от уплаты которой истец был освобожден в силу закона.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление ФИО2 к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, взыскании неустойки за нарушение срока исполнения обязательств удовлетворить.

Возложить на публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) обязанность в течение одного месяца со дня вступления настоящего решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 04:01:010802:79 по адресу: <адрес>, в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.0400.560.24 от ДД.ММ.ГГГГ.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт гражданина Российской Федерации серии 84 16 №), неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (за 399 дней) в размере 83790 рублей 00 копеек, а также штраф в размере 41895 рублей.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход муниципального бюджета муниципального образования «<адрес>» государственную пошлину в размере 7770 рублей 55 копеек.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Алтай в течение одного месяца со дня принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай.

Судья А.Л. Казанцева

Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.