Дело № 2-279/2023
УИД10RS0012-01-2023-000422-96
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
28 декабря 2023 года город Питкяранта
Питкярантский городской суд Республики Карелия в составе:
Председательствующего судьи Пуцыкиной Н.Ю.,
При секретаре Радчук С.Г.
Рассмотрев материалы гражданского дела по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Эффективные Бизнес Решения-Центр» о защите прав потребителей
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратилась в суд с названным иском по тем основаниям, что 14.06.2022 она заключила с ООО «Эффективные Бизнес Решения-Центр» договор возмездного оказания услуг № на выполнение работ по изготовлению и монтажу сруба по адресу: <адрес>. 14.06.2022 истцом была внесена предоплата в размере 160 000 рублей, 20.06.2022 произведен авансовый платеж в размере 540 000 рублей. Поскольку работы были произведены с нарушением установленного срока, 17.10.2022 и 01.02.2023 истец в адрес ответчика направила претензии с требованием урегулировать вопрос о выплате неустойки в досудебном порядке, которые до настоящего времени остались не исполненными. Учитывая изложенное, ФИО1 просит взыскать с ответчика неустойку в размере 920 000 рублей, в том числе: 135 000 рублей – за нарушение сроков этапа работ по изготовлению и монтажу свайно-винтового фундамента, 440 000 рублей – за нарушение сроков этапа работ по изготовлению сруба, 100 000 рублей – за нарушение сроков этапа работ по монтажу сруба, 245 000 рублей – за нарушение сроков этапа работ по монтажу кровли; взыскать с ответчика штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя в размере 50% от суммы заявленных требований.
В судебное заседание истец не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена. Просила дело рассмотреть в ее отсутствие, исковые требования поддерживает.
Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен. Просил дело рассмотреть в отсутствие представителя, иск не признает.
Суд, изучив материалы дела, приходит к следующим выводам.
В силу положений ст. п. 2 ст. 1 и ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.
Согласно п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано обязательными для сторон правилами, установленными законом или иными правовыми актами (императивными нормами), действующими в момент его заключения (ст. 422 Гражданского кодекса Российской Федерации). В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.
При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с положениями ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (ст. 703 Гражданского кодекса Российской Федерации).
По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу (п. 1 ст. 730 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Таким образом, договор бытового подряда имеет место лишь тогда, когда объектом правоотношений являются действия обязанного лица - подрядчика по изготовлению (переделке, обработке и т.п.) вещи с передачей результата заказчику.
В судебном заседании установлено, что 14.06.2022 между ООО «Эффективные Бизнес-Решения-Центр» и ФИО1 заключен договор на выполнение работ по изготовлению и монтажу сруба. Таким образом, между сторонами возникли правоотношения, вытекающие из договора подряда, регулируемые главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.
К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным ГК РФ, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (п.3 ст. 730 ГК РФ).
В соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.
В соответствии с пунктом 1 статьи 27 РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закона о защите прав потребителей) исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).
В силу п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных п. 1 данной статьи.
Сумма выплаченной потребителю неустойки не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Согласно п. 2.1. договора цена договора определена в 920 000 рублей. Срок окончания работ по договору до 01.10.2022 (п. 3.1 договора). Договор может быть пролонгирован по взаимному соглашению сторон (п.3.2 договора).
Пунктом 1.1. предусмотрено, что исполнитель обязуется качественно и в срок, указанный в п. 3.1. настоящего договора произвести работы, согласно техническому заданию (Приложение № 1). Техническое задание включает в себя: монтаж фундамента (стоимость материалов и работ- 135 000 руб., сроки с 14.06.2022 по 15.07.2022), изготовление сруба (стоимость материалов и работ- 440 000 руб., сроки с 14.06.2022 по 10.08.2022), монтаж сруба (стоимость материалов и работ-100 000 руб., сроки с 10.08.2022 по 10.09.2022), монтаж кровли (стоимость материалов и работ- 245 000 руб., сроки с 10.09.2022 по 30.09.2022).
Квитанциями к приходному кассовому ордеру от 14.06.2022 и 20.06.2022 подтверждается оплата ФИО1 аванса по договору в размере 700 000 рублей (160 000 руб. и 540 000 руб. соответственно).
Дополнительным соглашением № 1 от 08.08.2022 к договору стороны определили, что стоимость работ и материалов по договору увеличивается на 19 200 руб.; срок изготовления сруба, готового к поставке, производится в период с 25.08.2022 по 10.09.2022.
Актом приемки выполненных работ от 31.10.2022 подтверждается изготовление и монтаж свайно-винтового фундамента (135 000 руб.) и наращивание и докручивание свай по дополнительному соглашению от 08.08.2022 (19 200 руб.).
Актом от 04.11.2022 подтверждается изготовление сруба на сумму 440 000 руб., актом от ноября 2022 подтверждается приемка работ по монтажу сруба ( с 1 по 10 венцы).
Актом от 05.02.2023 подтверждается выполнение работ по монтажу сруба (3 этап с 11 по 16 венцы, установке обсадных коробок дверного и оконных проемов ( 330 000 руб.), монтажу кровли (без укладки кровельного покрытия в виде подкладочного ковра и гибкой черепицы) – 190 000 руб., изготовлению и поставке лестницы из оцилиндрованного бревна.
Дополнительным соглашением № 3 от 08.02.2023 стороны пришли к соглашению о том, что всего оказано услуг по договору на сумму 884 200 руб. Согласно п. 4 договора предусмотрены штрафные санкции в случае задержки срока окончания работ (в случае задержки срока окончания работ по данному договору с исполнителя взимается штраф в размере 0,1% от суммы невыполненных этапов, за каждые сутки задержки, но не более 5%). Штрафные санкции, предусмотренные договором составляют 46 000 рублей (п.6 дополнительного соглашения). Пунктом 7 соглашения стороны определили, что окончательный расчет производится Заказчиком в следующем размере: 865 000 руб. (стоимость всех этапов работ по договору) + 19 200 руб. (стоимость дополнительных работ по монтажу фундамента, согласно акту приемки № 1) - 700 000 руб. (аванс, внесенный Заказчиком)- 46 000 руб. (штрафные санкции, предусмотренные договором). Итого к окончательному расчету по договору- 138 200 руб., которые Заказчик обязался оплатить не позднее 5 рабочих дней после подписания акта. До настоящего времени оплата указанной суммы истцом не произведена.
Из п. 4 дополнительного соглашения № 3 усматривается, что стороны совместно провели осмотр объекта на предмет выполненных работ, согласно актам приемки. Претензий к выполнению работ по договору не имеют. Работы принимаются Заказчиком согласно актам приемки. Дополнительное соглашение подписано сторонами 09.02.2023.
Из материалов дела также следует, что истцом дважды в адрес ответчика направлялись претензии по нарушению сроков исполнения условий договора и выплате неустойки? а именно 17.10.2022, 01.02.2023 года, по итогам рассмотрения которых между сторонами заключались дополнительные соглашения от 27.10.2022 и от 08.02.2023, в том числе по срокам исполнения договора. При этом, ФИО1 не возражала против их заключения, что подтверждается ее подписью в дополнительных соглашениях, не принимала действий по расторжению договора.
Таким образом, с учетом подписанного сторонами дополнительного соглашения от 08.02.2023, суд приходит к выводу о том, что стороны достигли договоренность относительно размера неустойки, которая составила 46 000 рублей и на которую ответчик уменьшил сумму по договору, в связи с этим отсутствуют основания для взыскания неустойки по договору и штрафа за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя.
При установленных обстоятельствах суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении иска ФИО1 отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Питкярантский городской суд Республики Карелия в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Председательствующий Н.Ю.Пуцыкина
Мотивированное решение составлено в порядке ст. 199 ГПК РФ 12.01.2024