Дело №02-1448/2025

УИД: 77RS0002-02-2024-019931-45

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

адрес 14 апреля 2025 года

Басманный районный суд адрес в составе председательствующего судьи Загурского В.С., при секретаре фио, с участием представителя истца фио, представителя ответчика фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к адрес об обязании совершить определенные действия, взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к адрес, уточнив исковые требования в порядке ст. 39 ГПК РФ, просил обязать адрес в срок не позднее 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства – жилого дома, расположенного по адресу: адрес, вн.тер.г. адрес, кадастровый номер 77:18:0191307:320 к сети газораспределения, принадлежащей адрес на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанным с сетями адрес сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом марка автомобиля) газоиспользующего оборудования, указанной в Технических условиях к договору № МГ-ДДТП-18977 от 29.08.2023; взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение сроков исполнения договора за период с 04.06.2024 по 14.04.2025 в размере сумма, убытки в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере 50% от сумм, присужденных судом в пользу истца, расходы на оплату услуг представителя в размере сумма, расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма

В обоснование заявленных требований истец указывает, что 29.08.2023 между фио и адрес был заключен договор № МГ-ДДТП-18977 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения. В соответствии с дополнительным соглашением от 15.10.2024 г. № 2 фио с согласия адрес передал ФИО1 в полном объеме все права и обязанности заявителя по вышеуказанному договору. В соответствии с п. 1 договора МГ-ДДТП-18977 ответчик обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства – жилого дома, расположенного по адресу: адрес, вн.тер.г. адрес. кадастровый номер 77:18:0191307:320 к сети газораспределения, принадлежащей ответчику на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанным с сетями ответчика сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом марка автомобиля) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях. В соответствии с дополнительным соглашением от 10.02.2024 г. № 1 в вышеуказанный договор сторонами было включено условие об обязанности ответчика осуществить технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям адрес внутри границ земельного участка заявителя, в том числе произвести проектирование сети газопотребления, строительство подземных и наземных газопроводов, установку отключающих устройств, устройство внутреннего газопровода, установку пункта редуцирования марка автомобиля и прибора учета. В соответствии с п. 3 вышеуказанного договора в редакции дополнительного соглашения от 10.02.2024 г. № 1 ответчик обязался выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта к сети газораспределения и пуску марка автомобиля в течение 277 дней со дня заключения договора. Указанный срок истек 1 июня 2024 года. 1 июня 2024 г. приходится на выходной день (суббота), в связи с этим днем окончания срока выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) дома к сети газораспределения и пуску марка автомобиля считается 3 июня 2024 г. Вместе с тем подключение (технологическое присоединение) жилого дома истца к сети газораспределения и пуск марка автомобиля не произведены ответчиком до настоящего времени. 26.08.2024 истец направил в адрес ответчика претензию с требованием об исполнении обязательств по договору, однако требования претензии оставлены последним без исполнения, что послужило основанием для обращения в суд.

Представитель истца фио по доверенности фио в судебном заседании исковые требования поддержала, просила удовлетворить иск в полном объеме.

Представитель ответчика адрес по доверенности фио в судебном заседании исковые требования не признал по доводам, изложенным в письменных возражениях на иск.

Третьи лица фио, фио в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещались судом надлежащим образом.

Дело рассмотрено судом в отсутствие неявившихся лиц по правилам ч. 3 ст. 167 ГПК РФ.

Выслушав объяснения явившихся участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства регламентируется Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 59 указанных Правил подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Как установлено судом и следует из письменных материалов дела, по результатам рассмотрения заявки фио от 10.04.2023 № 50/07-1401/23 о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства – жилого дома, расположенного по адресу: адрес, вн.тер.г. адрес, квартал 452, дом 273, кадастровый номер 77:18:0191307:320 между сторонами заключен договор от 29.08.2023 № МГ-ДДТП-18977 (далее - Договор).

В соответствии с пунктом 3 Договора в первоначальной редакции срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску марка автомобиля составляет 165 дней с даты заключения Договора (то есть до 10.02.2024).

Руководствуясь пунктом 78 Правил, стороны заключили дополнительное соглашение от 20.02.2024 № 1, в соответствии с которым срок выполнения мероприятий по подключению составляет 277 дней со дня заключения Договора (то есть до 01.06.2024).

Дополнительным соглашением от 15.10.2024 № 2 к Договору в связи со сменой собственника объекта капитального строительства и земельного участка стороны, руководствуясь главой 24 ГК РФ, согласовали перемену лиц в обязательстве - ФИО1 принял в полном объеме права и обязательства фио по Договору.

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя (п. 71 Правил подключения):

а) разработку проектной документации согласно обязательствам сторон договора о подключении, за исключением случая, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

б) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

в) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если заявка о подключении содержит просьбу заявителя к исполнителю осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка);

г) подписание исполнителем и заявителем акта о готовности;

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении).

Во исполнение принятых обязательств адрес разработана проектная документация, осуществлён мониторинг выполнения заявителем технических условий, о чём сторонами подписан акт от 21.02.2024 о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению).

В соответствии с пунктом 11 технических условий № 48-17-903/24 определено, что подключение объекта капитального строительства фио осуществляется к полиэтиленовому газопроводу среднего давления P ≤ 0,3 Mna, D = 110 мм основного абонента (...фио, далее - Основной абонент), который технологически связан с сетью газораспределения.

В понимании абзаца 18 пункта 2 Правил «основной абонент» - юридическое или физическое лицо, которое не оказывает услуги по транспортировке марка автомобиля, владеющее на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве сетью газораспределения и (или) газопотребления.

В силу пункта 48 Правил в случае если подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащим основному абоненту, исполнитель обращается к такому основному абоненту в целях осуществления подключения заявителя. Основной абонент в течение 3 рабочих дней после получения соответствующего запроса от исполнителя направляет согласие на подключение объекта через принадлежащие ему сети газораспределения и (или) газопотребления заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим подтвердить его получение исполнителем.

Основной абонент не вправе препятствовать подключению (технологическому присоединению) к принадлежащим ему сетям газораспределения и (или) газопотребления при наличии пропускной способности таких сетей.

В соответствии с пунктом 11 Положения об обеспечении доступа организаций к местным газораспределительным сетям, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.11.1998 № 1370, поставщики и покупатели марка автомобиля имеют право на подключение газопроводов-отводов и подводящих газопроводов к местной газораспределительной сети при наличии свободной мощности на ее соответствующих участках.

Местной газораспределительной сетью является система газопроводов и сооружений, предназначенная для газоснабжения покупателей марка автомобиля в пределах одного территориального образования (субъекта Российской Федерации, города, района и т.д.) (пункт 3 вышеуказанного Положения об обеспечении доступа организаций к местным газораспределительным сетям).

Соответствующее правовое регулирование основано на технологической специфике газоснабжения, а также технической экономической нецелесообразности устройства самостоятельных газопроводов для каждого частного лица, непосредственно подсоединенных к сетям газоснабжающей организации.

13.04.2024 и 06.05.2024 в адрес поступили ответы на запросы от Ассоциации по содействию в благоустройстве земельных адрес владельцев земельных адрес, в которых указано, что Ассоциация «Морское» представляет интересы собственника названной ГРС – фио в отношениях, связанных с использованием ГРС и осуществления подключений (отключений) третьих лиц. Уполномоченным лицом по рассмотрению запросов адрес и/или адрес о предоставлении согласия основного абонента на подключение третьих лиц к указанной ГРС является фио, в связи с чем рекомендует обратиться к фио за получением копий правоустанавливающих документов на вышеуказанную ГРС.

В соответствии с пунктом 48 Правил адрес и в связи с отсутствием информации о правообладатели ГРС, в адрес фио направлен запрос от 10.04.2024 № 50/05-4575/24 о предоставлении согласия на подключение объектов капитального строительства.

В ответ на запрос о предоставлении согласия на подключение объектов капитального строительства заявителей от фио поступил отказ от 06.05.2024 (вх. № 01-08-25190/24 от 13.05.2024)., в котором указано, что адрес необходимо обратиться к правомочному лицу фио, так как фио не обладает правом распоряжения на ГРС, равно как и правом на предоставление согласия или отказа в предоставлении согласия на подключение к ГРС каким-либо лицам.

Таким образом, адрес не получено согласие фио на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения и (или) газопотребления.

Газопровод-источник, принадлежащий основному абоненту, обладает достаточной пропускной способностью, обеспечивающей техническую возможность для подключения новых объектов капитального строительства (потребителя марка автомобиля) с сохранением условий газоснабжения существующих потребителей марка автомобиля.

Отказ фио противоречит требованиям законодательства Российской Федерации в сфере газоснабжения и подключения к газораспределительным сетям.

11.06.2024 адрес в адрес Чертановского районного суда адрес направлено исковое заявление к фио, фио об устранении препятствий в газификации, исковое заявление принято к производству суда, номер гражданского дела 2-725/2025.

Исходя из вышеизложенного, учитывая, что имеются обстоятельства, препятствующие газификации объекта капитального строительства фио, в виде отказа в предоставлении согласия от основного абонента – фио, суд приходит к выводу об отсутствии вины адрес в неисполнении условий договора от 29.08.2023 № МГ-ДДТП-18977.

В соответствии с пунктом 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательство, либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Исходя из положений статьи 330 ГК РФ необходимым условием взыскания неустойки также является наличие вины должника в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства.

Согласно 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан до получения от заказчика указаний приостановить работу при обнаружении любых не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Письмом от 13.05.2024 № 50/05-5847/24 адрес направил фио уведомление о приостановлении работ в связи с препятствующими обстоятельствами (отсутствие согласия Основного абонента).

Таким образом, имели место допустимое в соответствии указанной нормой приостановление работ по объективным обстоятельствам, которые создают невозможность завершения работ в срок, и соответствующий перенос срока выполнения работ.

На основании изложенного неисполнение обязательства Основным абонентом исключает вину адрес, в связи с чем исковые требования об обязании ответчика совершить определенные действия удовлетворению не подлежат.

В связи с отказом в удовлетворении основной части исковых требований, производные требования истца о взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда и штрафа подлежат отклонению.

В связи с отказом в удовлетворении исковых требований по правилам ст. 98 ГПК РФ понесенные по делу судебные расходы истцу не возмещаются.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

в удовлетворении исковых требований ФИО1 к адрес об обязании совершить определенные действия, взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов – отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Апелляционная жалоба подается через канцелярию Басманного районного суда адрес.

Судья В.С. Загурский

Мотивированное решение изготовлено 25.04.2025