РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 апреля 2023 года адрес
Перовский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретаре фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2945/2023 по исковому заявлению ...а ... к публичному акционерному обществу «...» о защите прав потребителя,
УСТАНОВИЛ:
Истец ... ... обратился в суд с исковыми требованиями к ответчику публичному акционерному обществу «...» о защите прав потребителя.
В обоснование исковых требований указал, что между ...ым ... и публичным акционерным обществом ... в лице его филиала ≪...≫ 12.07.2021 года был заключён типовой договор № ... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, неотъемлемой частью которого являются технические условия о присоединении к электрическим сетям № ... от 12.07.2021 года.
Согласно п. 1 договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).
В соответствии с п. 3 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома заявителя, расположенного по адресу: адрес/о, адрес, кад. номер: ....
Согласно п. 6 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня его заключения.
В соответствии с п. 7 договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на неё мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях.
Кроме того, в соответствии с п. 12.6 технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора, сетевая организация обязуется провести проверку выполнения заявителем технических условий с проведением осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя с его участием.
Согласно п. 9 договора заявитель обязуется выполнить, возложенные на него мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств; своими действиями осуществить фактическое присоединение собственных энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
В соответствии с адрес условий заявитель осуществляет комплектование вводного распределительного устройства (ВРУ) вводным коммутационным аппаратом, оснащённым защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети, обеспечение готовности к физическому соединению ответвления от распределительной коробки сетевой организации до ВРУ, разработку Проекта на обустройство ответвления от распределительной коробки до ВРУ объекта, а также его согласование с Осташковским РЭС филиала ... - ≪...≫.
Во исполнение условий договора истцом 09.07.2021 г. оплачено 550 рублей .
Кроме того, истцом были выполнены все, предусмотренные договором, необходимые технические условия.
Проверка выполнения истцом технических условий с проведением осмотра присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя ответчиком осуществлена не была. Никаких официальных разъяснений по этому вопросу от ответчика на сегодняшний день получено не было.
Просит обязать ... исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 12.07.2021 года в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, обеспечив электроснабжение земельного участка с кадастровым номером: ..., находящегося по адресу: адрес.
Взыскать с ... в пользу истца неустойку в размере 550 руб., денежную сумму в размере 30 000 рублей в счёт компенсации морального вреда, за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, судебную неустойку в размере 100 000 рублей за первый месяц неисполнения решения суда в части осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств истца, а за второй и последующий месяцы по день фактического исполнения по 150 000 рублей в месяц.
Истец ... Р.С. в судебное заседание не явился, обеспечил явку своего представителя, который исковые требования с учетом уточнений поддержал в полном объеме.
Представитель ответчика ... в судебное заседание не явился, о дате времени и месте судебного заседания извещался надлежащим образом, направил письменные возражения.
Суд, изучив материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности с учетом требований ст. 67 ГПК РФ, приходит к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны выполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.
Как следует из ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим.
В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ “Об электроэнергетике” технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.
Указанный договор является публичным.
Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.
Согласно п. 3 Правил технологического присоединения (в редакции от 30.06.2021, действовавшей на дату заключения Договора) Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.
В силу п. 6 Правил технологического присоединения (в редакции от 30.06.2021, действовавшей на дату заключения Договора) технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами.
Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.
В соответствии с п. 14 Правил технологического присоединения (в редакции от 30.06.2021, действовавшей на дату заключения Договора) обязана заключить договор технологического присоединения с физическими лицами, обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или ином, предусмотренном законом основании, и мощность которых составляет до 15 кВт.
В силу п.16. Правил технологического присоединения (в редакции от 30.06.2021, действовавшей на дату заключения Договора) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению является существенным условием Договора технологического присоединения, исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
Рассматривая требования истца суд исходил из того, что 12.07.2021 г. ПАО «Россети Центр» в лице филиала «...» заключило договор № ... с техническими условиями (являющимися неотъемлемым приложением к договору № ... от 12.07.2021 г.) об осуществлении технологического присоединения необходимого для электроснабжения малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: адрес/о, адрес, (кадастровый № ...).
Технологическое присоединение к электрическим сетям заявителя осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и заявителем. Указанный договор является публичным.
Согласно п. 6 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения настоящего договора.
Согласно п.16.6 Правил технологического присоединения заявитель должен направить в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий.
Сетевая организация осуществляет технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя после уведомления сетевой организации о выполнении технических условий.
Таким образом суд исходит из того, что обязанность у сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя может возникнуть только после выполнения заявителем всех мероприятий, предусмотренных техническими условиями, и уведомлением об этом МРСК, то есть, исполнение договора в срок, зависит, в том числе, от действий самого заявителя.
Доводы истца о направлении ответчику уведомления о готовности к проверке, основанием для удовлетворения требований истца не является поскольку выполнено в ходе судебного заседания, ранее не направлено, прав потребителя в данном случае судом не установлено.
Поскольку судом не установлено нарушений прав истца со стороны ответчика в части исполнения договора, оснований для обязании исполнить договор, взыскания неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194−199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований ...а ... к публичному акционерному обществу «...» о защите прав потребителя отказать.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Перовский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
фио ФИО1