Дело № 2-4341/2025 (16)
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
23 октября 2025года г. Екатеринбург
Мотивированное решение составлено 06 ноября 2025 года
Ленинский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области в составе председательствующего судьи Москалевой Ю.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Ергашовой Е.В.,
с участием представителя истца ФИО1, представителей ответчиков ФИО2, ФИО3,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску акционерного общества «Газпром газораспределение Екатеринбург» (ИНН <***>) к ФИО4 (паспорт №) о возложении обязанности,
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с иском к ответчику с требованиями о обязать ответчика заключить дополнительное соглашение № 4 к договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства от 02.11.2016 № Тв20-00894, содержащее условие изменения размеры платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства в связи с изменениями действующего законодательства с 2019 года в части размера НДС, обязать ответчика подписать акт о подключении от 20.07.2022, акт разграничения эксплуатационной ответственности от 20.07.2022, акт разграничения имущественной ответственности от 20.07.2022 в рамках заключенного договора от 02.11.2016 № Тв20-00894, взыскать государственную пошлину в размере 20000 рублей. В обоснование требований указано, что истцом (исполнитель) и ООО «Сервис-актив» (заявитель) заключен договор от 02.11.2016 № Тв20-00894 о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в 800 м северо-восточнее п. Луч, кадастровый номер земельного участка 66:25:2702001:282 к сети газораспределения общества. Дополнительным соглашением № 3 от 25.11.2021 к данному договору произведена замена стороны - заявителя, на ответчика. С 01.10.2021 к ответчику перешли все права и обязанности по договору о подключении. В рамках договора истец должен был произвести строительство сети газораспределения до границы земельного участка заявителя, врезку в сеть газопотребления заявителя, осуществить пуск газа. Истцом выполнены работы 15.06.2022 по строительству сети газораспределения до границы земельного участка ответчика. 20.07.2022 в адрес истца от ответчика поступило заявление о том, что 20.07.2022 сотрудниками АО «ГАЗЭКС» произведен пуск газа на объекте. 27.02.2025 истцом в адрес ответчика направлены акты о подключении, разграничения эксплуатационной ответственности, разграничения имущественной принадлежности, датированные 20.07.2022, а также направлено дополнительное соглашение № 4 от 20.07.2022 об увеличении размера платы по договору в связи с изменениями действующего законодательства с 2019 года в части размера НДС. Заказное письмо с указанными документами возвращено в адрес истца по истечении срока хранения. В связи с отсутствием соответствующего акта о подключении, истец лишен возможности исполнить договор о подключении, в связи с чем с истца взыскивается неустойка.
Представитель истца в судебном заседании настаивала на удовлетворении требований, поддержала доводы, изложенные в исковом заявлении.
Ответчик, представитель третьего лица АО «ГАЗЭКС» в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены своевременно и надлежащим образом, уважительных причин неявки в судебное заседание не представили.
На основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание ответчика, представителя третьего лица признана не уважительной и возможным рассмотрение дела в их отсутствии.
Представители ответчика в судебном заседании с требованиями истца не согласились, поддержали доводы, изложенные в отзыве на иск, пояснили, что ответчик не оспаривает факт подключения, истец обратилась к истцу с просьбой подписания актов, но ничего от истца получено не было. Полагают, что имеет место просрочка кредитора со стороны истца. По требованиям истца о подписании дополнительного соглашения в части изменения платы по договору, в связи с изменением налогового законодательствам, полагают, что истцом пропущен срок исковой давности.
Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, оценив доказательства, представленные в распоряжение суда, суд приходит к следующему.
Как установлено судом, 02.11.2016 между АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» и ООО «Управление активами» заключен договор № Тв20-00894 о подключении объекта капитального строительства, в соответствии с условиями которого истец принял на себя обязательства о подключении объекта капитального строительства: «База отдыха ООО «Управление активами», расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в 800 м северо-восточнее п. Луч, кадастровый номер земельного участка 66:25:2702001:282 к сети газораспределения исполнителя.
Согласно договору подключение включает в себя несколько этапов: в соответствии с техническими условиями разработка проектной документации (реконструкция) сети газораспределения от газопровода, к которому осуществляется подключение, до границы земельного участка заявителя; создание (реконструкция) сети газораспределения до точки подключения, подготовка сети газораспределения к пуску, подготовка сети к подключению и пуску газа; составление и подписание акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению); получение положительного заключения экспертизы проекта газоснабжения; осуществление действий по подключению (техническому присоединению). Технические условия утверждены 02.11.2016 (Приложение № 1 к договору).
20.03.2019 заключено дополнительное соглашение, согласно которому права и обязанности заявителя по договору перешли к ООО «Сервис-Актив».
Согласно дополнительному соглашению № 3 от 25.11.2021 к договору № Тв20-00894 от 02.11.2016, произведена замена взыскателя с ООО «Сервис-Актив» на ФИО4
20.07.2022 ответчик обратилась к истцу с заявлением, в котором сообщила о произведении запуска газа 20.07.2022 и заключении договора на поставку газа с АО «ГАЗЭКС», просил в соответствии с п. 3.7 Договора направить в свой адрес акт разграничения имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, акт о подключении (техническом присоединении); выставить счет на оплату окончательного платежа по договору. Аналогичные заявления вручены истцу 08.09.2022, 05.12.2022.
07.02.2025 истцом в адрес ответчика направлены дополнительное соглашение № 4 от 20.07.2022, акты имущественной принадлежности, разграничения эксплуатационной ответственности, о подключении (технологическом присоединении), которые ответчиком не были получены.
В судебном заседании представителями ответчика подтвержден факт подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения 20.07.2022.
В ходе рассмотрения настоящего дела между истцом и ответчиком согласовано содержание актов имущественной принадлежности, разграничения эксплуатационной ответственности, о подключении (технологическом присоединении). 14.10.2025 ответчиком в адрес истца направлены для подписания акты с текущей датой их составлением и указанием в них даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства – 20.07.2022, от подписания которых истец отказывается, настаивая на указание в актах даты их составления – 20.07.2022.
Согласно п. 1. Ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Согласно пункту 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих отношений.
В силу п. 3 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547 подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:
а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 1 (далее - заявка о подключении);
б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 2 с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении;
в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении;
г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению N 3;
д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению N 4.
В соответствии с пунктом 79 Правил N 1547 после проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) стороны договора о подключении составляют акт о подключении, содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
Дата акта – это дата его подписания сторонами.
Принимая во внимание, что фактически истцом и ответчиком согласовано содержание актов лишь в момент рассмотрения настоящего дела, действующее законодательство не предусматривает возможность возложения обязанности на сторону подписания документов предшествующей датой, однако, в силу положений п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, ответчиком направлены истцу акты с текущей датой их составлением и указанием в них даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства – 20.07.2022, суд полагает возможным возложить обязанность на ответчика подписать с истцом во исполнение договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства от 02.11.2016 № Тв20-00894 акта о подключении, акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон с указанием в тексте актов даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства – 20.07.2022.
В п. 4.1 договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства от 02.11.2016 № Тв20-00894 сторонами установлен предельный размер платы за подключение (технологическое присоединение) включающий размер НДС по ставке 18%.
Согласно подпункту "в" пункта 3 статьи 1 Федерального закона N 303-ФЗ с 1 января 2019 года в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанных в пункте 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая ставка по налогу на добавленную стоимость установлена в размере 20 процентов.
Пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 03.08.2018 N 303-ФЗ предусмотрено, что налоговая ставка по НДС в размере 20 процентов применяется в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных), переданных начиная с 1 января 2019 года.
Следовательно, в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, реализуемых (выполненных, оказанных) начиная с 1 января 2019 года, применяется налоговая ставка по НДС в размере 20 процентов, независимо от даты и условий заключения договоров на реализацию указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав.
При этом на основании пункта 1 статьи 168 Кодекса продавец дополнительно к цене отгружаемых начиная с 01.01.2019 товаров (работ, услуг), передаваемых имущественных прав обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных прав сумму налога, исчисленную по налоговой ставке в размере 20 процентов.
В соответствии с пунктом 78 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547 изменение условий договора о подключении осуществляется при согласии сторон договора о подключении и оформляется дополнительным соглашением.
Согласно п.п. 4.2. 7.3 договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства от 02.11.2016 № Тв20-00894 окончательный размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается путем заключения сторонами дополнительного соглашения после разработки и проведения экспертизы проекта газораспределения. Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением случаев предусмотренных настоящим договором, оформляются дополнительным соглашением.
Поскольку в настоящий момент окончательный расчет по договору сторонами не произведен, работы выполнены истцом в 2022 году, суд признает обоснованным требования истца о возложении обязанности на ответчика подписать дополнительное соглашение к договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства от 02.11.2016 № Тв20-00894, содержащее условия изменения размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства в части размера НДС. Доводы ответчика о пропуске срока исковой давности судом не принимаются, поскольку как указано выше, ответчиком обязательство о внесении окончательного платежа не исполнено, что и не отрицается самим ответчиком.
Статья 98 данного Кодекса устанавливает, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 данного Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
На основании ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 20000 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
исковые требования акционерного общества «Газпром газораспределение Екатеринбург» (ИНН <***>) к ФИО4 (паспорт № о возложении обязанности удовлетворить в части.
Обязать ФИО4 (паспорт №) заключить с акционерным обществом «Газпром газораспределение Екатеринбург» (ИНН <***>) дополнительное соглашение к договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства от <//> № Тв20-00894, содержащее условия изменения размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства в части размера НДС.
Обязать ФИО4 (паспорт №) подписать с акционерным обществом «Газпром газораспределение Екатеринбург» (ИНН <***>) во исполнение договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства от <//> № Тв20-00894 акт о подключении с указанием в тексте акта даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства – <//>.
Обязать ФИО4 (паспорт №) подписать с акционерным обществом «Газпром газораспределение Екатеринбург» (ИНН <***>) во исполнение договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства от <//> № Тв20-00894 акт разграничения имущественной принадлежности с указанием в тексте акта даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства – <//>.
Обязать ФИО4 (паспорт №) подписать с акционерным обществом «Газпром газораспределение Екатеринбург» (ИНН <***>) во исполнение договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства от <//> № Тв20-00894 акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон с указанием в тексте акта даты фактического подключения (технологического присоединения объекта капитального строительства – <//>.
Взыскать с ФИО4 (паспорт № в пользу акционерного общества «Газпром газораспределение Екатеринбург» (ИНН <***>) государственную пошлину в размере 20000 рублей.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в окончательной форме с подачей жалобы через суд, вынесший решение.
Судья подпись Ю.В. Москалева
Копия верна:
Судья Ю.В. Москалева
Решение в законную силу
по состоянию на <//> не вступило
Подлинный судебный акт храниться в деле №
Судья Ю.В. Москалева