Дело № 2-1540/2025

УИД: 78RS0003-01-2023-002321-63

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Ломоносов 7 июля 2025 года

Ломоносовский районный суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Васильевой О.В.,

при секретаре Дирбук К.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ПАО «Россети Ленэнерго» к ФИО1 о взыскании задолженности по договору технологического присоединения, процентов за пользование чужими денежными средствами, неустойки

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Россети Ленэнерго» обратилось с иском к ФИО1, в котором просит суд взыскать с ответчика задолженность по договору технологического присоединения, проценты за пользование чужими денежными средствами за нарушение срока неустойку, расходы по уплате государственной пошлины.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что 25.02.2022 между ПАО «Россети Ленэнерго» и ответчиком заключен договор, по которому сетевая организация обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя – индивидуальный жилой дом, расположенный на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. Согласно Акту от 26.07.2022 мероприятия по технологическому присоединению исполнены сетевой организацией надлежащим образом. Между тем, ответчиком обязательство по оплате исполнено частично. Нарушение ответчиком денежного обязательства является основанием для начисления процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Истцом в ходе рассмотрения дела были уточнены исковые требования в порядке ст.39 ГПК РФ, в связи с оплатой задолженности по договору технологического присоединения, требование о взыскании задолженности по внесению платы за технологическое присоединение истец не поддерживает, в связи с полной оплатой, просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствам в размере 10197,13 руб. за период с 05.08.2022 по 14.06.2024 и неустойку в размере 6337,26 руб. за период с 22.06.2022 по 26.07.2022.

Представитель ПАО «Россети Ленэнерго» в судебное заседание не явился, раннее направил ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя истца.

Ответчик в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте слушания дела извещен надлежащем образом, о причинах неявки суду неизвестно.

В соответствии со ст. 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручения адресату. Судебное извещение направляется по адресу, указанному лицом, участвующих в деле, или его представителем.

В соответствии с п.1 ст.165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю; сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Согласно п.68 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №25 от 23.06.2015 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (п.1 ст.165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем, она была возвращена по истечении срока хранения; риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.

В соответствии с п.68 указанного Постановления статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

Отсутствие надлежащего контроля за поступающей по месту жительства корреспонденцией является риском самого гражданина, все неблагоприятные последствия такого бездействия несет само совершеннолетнее физическое лицо.

В силу ч.5 ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и направлении им копий решения суда.

Руководствуясь ч. 4 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Исследовав и оценив представленные по делу доказательства в их совокупности и взаимосвязи по правилам статей 56, 67 ГПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила технологического присоединения).

Согласно п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иными лицами, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861 (далее – Правила технологического присоединения), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п.п.12.1, 14 (физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно) и п.34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 18 Правил технологического присоединения мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, а также фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети.

Согласно п. 103 Правил договор между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, заключается с использованием личного кабинета заявителя.

Действие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, не ставится в зависимость от факта составления договора, подписанного сторонами в письменной форме.

Наличие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, подтверждается документом об оплате (полностью или в установленных настоящими Правилами случаях частично) заявителем сетевой организации выставленного ею и размещенного в личном кабинете заявителя счета на оплату технологического присоединения по договору, предусмотренному пунктом 105 настоящих Правил. Документ об оплате должен содержать наименование и платежные реквизиты сетевой организации, а также реквизиты счета на оплату технологического присоединения.

В счет на оплату технологического присоединения по договору включается плата за технологическое присоединение в полном объеме.

Основные правила исполнения обязательств установлены статьями 309-310 Гражданского кодекса ГК РФ, согласно которым обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Судом установлено, что 25.02.2022 между ответчиком (Заявитель) и ПАО «Россети Ленэнерго» (Сетевая организация) заключен Договор №, согласно которому ответчик принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя – индивидуальный жилой дом, расположенный на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>.

Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств выполнены сетевой организацией надлежащим образом, что подтверждается Актом №413399 от 26.07.2022.

Как указывает истец, обязательства по оплате оказанных услуг исполнены ответчиком частично.

Истец направил в адрес ответчика претензию с требованием оплатить задолженность в размере 50698,08 руб., а также неустойку в размере 73512,22 руб., неустойку за просрочку срока выполнения мероприятий в размере 6759,74 руб. Указанная претензия оставлена ответчиком без рассмотрения.

Истцом в ходе рассмотрения дела были уточнены исковые требования в порядке ст.39 ГПК РФ, в связи с частичной оплатой задолженности, требование о взыскании задолженности по внесению платы за технологическое присоединение истец не поддерживает, в связи с полной оплатой, просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствам в размере 10197,13 руб. за период с 05.08.2022 по 14.06.2024 и неустойку в размере 6337,26 руб. за период с 22.06.2022 по 26.07.2022.

В соответствии со ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

С учетом требований состязательности, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Часть 2 ст. 35 Гражданского процессуального кодекса РФ предусматривает, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных обязанностей.

Ответчик в судебное заседание не явился, не использовал своего права по предоставлению доказательств в обоснование возможных возражений по делу, в том числе доказательств, опровергающих доводы истца, тем самым принял на себя риск соответствующих процессуальных последствий.

Согласно п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В обоснование заявленных требований истцом представлен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму долга за период с 05.08.2022 по 14.06.2025 в размере 10197,13 руб.

При таком положении, поскольку доказательств исполнения обязательства по оплате оказанных услуг в установленные сроки ответчиком не представлено, суд приходит к выводу о правомерности заявленных истцом требований.

Ответчик расчет истца в части периода начисления процентов и их размера не оспаривал.

При таком положении, руководствуясь ч. 3 ст. 196 ГПК РФ, в силу которой суд принимает решение по заявленным истцом требованиям, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 05.08.2022 по 14.06.2025 в размере 10197,13 руб.

Согласно пункту 5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения данного соглашения и определения датой - 25.06.2022.

Истцом в адрес Ответчика было направлено уведомление от 11.11.2022 исх. № ЮЭС/047/11922 о готовности выполнения мероприятий по технологическому присоединению со своей стороны.

В соответствии с подпунктом а) пункта 16(6) Правил ТП срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным в случае, если заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении мероприятий, предусмотренных техническими условиями.

Подпунктом «в» пункта 16 Правил ТП и пунктом 18 Договора предусмотрена обязанность одной из сторон Договора при нарушении его сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

В связи с не направлением в адрес сетевой организации уведомления о готовности, невыполнением мероприятий со стороны ответчика в срок до 25.06.2022 у истца возникло право требовать взыскания неустойки за период с 26.06.2022 по 26.07.2022 в размере 6 337,26 руб., согласно представленному расчету: 84 496,80 (общий размер платы за ТП) * 0,25% (размер неустойки) * 30 (количество дней просрочки) = 6 337,26 руб.

Судом установлен факт несвоевременного исполнения ответчиком условий договора, что предоставляет право истцу на взыскание договорной неустойки по ст.330 ГК РФ.

Поскольку ответчиком допущена просрочка исполнения своих обязательств по договору, с него подлежит взысканию в пользу истца неустойка, рассчитанная истцом, за период с 26.06.2022 по 26.07.2022 в размере 6 337,26 руб., при этом данный расчет признается судом, в целом не противоречащим законодательству и не оспаривается ответчиком.

Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, в связи с чем, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по госпошлине в размере 2002 руб.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194–199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ПАО «Россети Ленэнерго» удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Россети Ленэнерго» проценты за пользование чужими денежными средствами в размере с 05.08.2022 по 14.06.2025 в размере 10197,13 руб., неустойку с 26.06.2022 по 26.07.2022 в размере 6 337,26 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 2002 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Ленинградский областной суд через Ломоносовский районный суд Ленинградской области в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение в окончательной форме принято 21 июля 2025 года.

Председательствующий О.В. Васильева