Дело №2-1860\2023

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 мая 2023г. Октябрьский районный суд г. Липецка в составе:

судьи Коса Л.В.

при секретаре Дрозд А.Д.,

рассмотрев в судебном заседании в г. Липецке гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Россети Центр» о защите прав потребителя

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Центр» со следующими требованиями : 1) обязать ПАО «Россети Центр» (Филиал «Россети Центр» - «Липецкэнерго») в течение 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по договору № 42179725 (2021/168425) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями для присоединения к электрическим сетям, счетом-договором на оплату № 96842243/42212709 от 29.03.2022 г.;2) взыскать с ПАО «Россети Центр» (Филиал «Россети Центр» - «Липецкэнерго») неустойку в размере 7562,50 руб. за период с 18 июня 2022 г. по 19.03.2023 г., неустойку за период с 20.03.2023 г. по день исполнения обязательства;3) взыскать с ПАО «Россети Центр» (Филиал «Россети Центр» - «Липецкэнерго») неустойку в размере 2285,83 руб. за период с 1 мая 2022 г. по 19.03.2023 г., неустойку за период с 20.03.2023 г. по день исполнения обязательства; 4) взыскать с ПАО «Россети Центр» (Филиал «Россети Центр» - «Липецкэнерго») компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.;5) взыскать с ПАО «Россети Центр» (Филиал «Россети Центр» - «Липецкэнерго») штраф в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей". В обоснование своих требований ссылался на то, что ему на праве собственности принадлежит земельный участок площадью 1600+/-14, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, земельный участок <адрес>, кадастровый номер земельного участка: №, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 15.03.2023 г. В декабре 2021 года он обратился в Филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» с заявкой на технологическое присоединение к электрическим сетям. 17.12.2021 г. между ним и ПАО «Россети Центр» (Филиал «Россети Центр» -«Липецкэнерго») был заключен Договор № 42179725 (2021/168425) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, с учетом следующих характеристик:максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 12,5кВт.; категория надежности третья;класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ. Он обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения вводного устройства (ВУ) гаража, которое будет располагаться по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, кадастровый номер земельного участка: 48:01:0760103:18. В соответствии с п. 6 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего Договора.Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области № 49/6 от 29.11.2013 г. и составляет 550 руб., которые были им оплачены 11 февраля 2022 года, что подтверждается справкой по операции. Приложением к договору являются технические условия для присоединения к электрическим сетям № 20701581 (2021/168425) от 17.12.2021 г. 29 марта 2022 г. ПАО «Россети Центр» направило ему счет-договор на оплату № 96842243/42212709 от 29.03.2022 г. Предмет договора - комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного ТП, без разработки проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. Стоимость услуг - 30 180 руб. Истцом 01.04. 2022 г. на счет ответчика был переведен аванс в сумме 30 481,80 руб. по выставленному ему счету за проведение необходимых работ, что подтверждается справкой по операции. Согласно п. 4 указанного счета-договора, услуги (работы), указанные в настоящем Счете-договоре, оказываются (выполняются) исполнителем в течение 30 календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет исполнителя. Однако по состоянию на сегодняшний день ответчик не исполнил в срок обязательства по Договорам и не осуществил технологическое присоединение и другой комплекс работ. Дополнительное соглашение относительно сроков договора и счета-договора с ним не заключалось. Истец неоднократно обращался в Филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» по телефону по вопросу исполнения договора, ему обещали исполнить договорные обязательства, но до настоящего времени технологическое присоединение не осуществлено. 17.01.2023 г. истец направил ответчику претензию, в которой просил в месячный срок с момента получения претензии осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям для энергоснабжения вводного устройства гаража. Претензия была получена 19.01.2023 г., и осталась без ответа. Сотрудники ПАО «Россети Центр» ни разу за весь период времени на указанный земельный участок не приезжали. После направления претензии ему только 1 раз позвонили и попросили не обращаться в суд.Учитывая, что срок исполнения договора истекал 17 июня 2022 года, неустойка составляет: 550руб.*5%*275 дней (по состоянию на 19.03.2023 г.) =7562,50 руб. Кроме того, ответчик, получив от него 30 180 рублей по счету-договору на оплату № № 96842243/42212709 от 29.03.2022 г., не произведя работы в установленный срок (до 30.04.2022 г.), незаконно пользуется данными денежными средствами, в связи с чем полагаем, что имеет право на взыскание неустойки по ч. 1 ст. 395 ГК РФ. Расчет неустойки за период с 01.05.2022 г. по 19.03.2023 г.:30180*26 (01.05.2022-26.05.2022)* 14%/365 =300,97 руб.,30180*18 (27.05.2022-13.06.2022)* 11%/365 = 163.72 руб.,30180*41(14.05.2022-24.07.2022) *9,5%/365 = 322,06 руб.,30180*56 (25.07.2022-18.09.2022)*8%/365 = 370,43 руб.,30180*182 (19.09.2022-19.03.2022)*7,5%/365 = 1128,65, итого 2285,83 руб.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования, за исключение требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по ст.395 ГК РФ. От указанных требований истец отказался, в связи с чем определением суда производство по делу в этой части прекращено.

Представитель ответчика возражал против иска и просил отказать в исковых требованиях. В обоснование своих возражений ссылался на то, что пунктом 3 Правил № 861 установлена обязанность сетевой организации выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 данных Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации (п. 6 Правил № 861).Согласно п. 8 Правил № 861 для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8(1) Правил № 861. Заявка направляется по формам согласно приложениям № 4-7 любым способом ее подачи (очно, почтой или с использованием официального сайта сетевой организации).Для целей настоящих Правил под наименьшим расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего указанный в заявке класс напряжения, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке, в сроки, предусмотренные подпунктом «б» пункта 16 настоящих Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую организацию. В декабре 2021 ФИО1. обратился в филиал ПАО «Россети Центр» -«Липецкэнерго» с заявлением о заключении договора технологического присоединения к электрическим сетям в отношении объекта, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, земельный участок <адрес>. 17.12.2021 ФИО1 были выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям и проект договора № 42179725 (2021/168425). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (п. 6 договора № 42179725 (2021/168425). Согласно пункту 24 договора № 42179725 (2021/168425) договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета. Денежные средства в сумме 550 руб. в счет оплаты по договору об осуществлении технологического присоединения были внесены ФИО1 11.02.2022.Таким образом, датой заключения договора № 42179725 (2021/168425) является 11.02.2022. Фактическое технологическое присоединение Заявителя было осуществлено 04.05.2023г., подготовлены акт об осуществлении технологического присоединения и акт о выполнении технических условий, подписанные со стороны сетевой организации ЭЦП. Кроме того, было направлено истцу уведомление о выполнении СО мероприятий по технологическому присоединению. Таким образом, сетевая организация выполнила принятые на себя обязательства, по договору, заключенному с истцом. Следовательно, требования истца об обязании филиал исполнить обязательства по договору № 42179725 (2021/168425) являются необоснованными и не подлежат удовлетворению. По требования истца о взыскании с ответчика неустойки за несвоевременное выполнение мероприятий по технологическому присоединению в сумме 7562 руб. 50 коп. за период с 18.06.2022 по 19.03.2023. заявил следующие возражения. Поскольку по договору истцом было уплачено 550 руб., то считают, что взысканиесуммы более чем 550 руб. нарушит права и законные интересы общества согласно п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей. Следует учесть, что истцом неверно определен период просрочки исполнения обязательств по технологическому присоединению. Поскольку Договор был заключен 11.02.2022 (дата оплаты стоимости технологического присоединения), можно утверждать, что в силу п. 6 Договора мероприятия по технологическому присоединению должны были быть выполнены не позднее 11.08.2022. Таким образом, дата начала начисления неустойки не может быть раньше 12.08.2022. Если суд посчитает, что имеются основания для взыскания с ответчика неустойки, просил снизить размер неустойки, применив положения ст. 333 ГК РФ. Взыскание неустойки в размере, указанном истцом, в настоящем случае не будет являться способом компенсации возможных убытков ФИО1, а приведет к необоснованному обогащению истца за счет ответчика. Истец не представил объяснений и доказательств, что своими действиями ответчик заставил истца претерпеть нравственные и физические страдания на сумму 10 000 руб., а также документальное обоснование, такие как: копии договора на оказание медицинских услуг, чеков на покупки лекарственных препаратов и прочее. Просил отказать во взыскании морального вреда в полном объеме.

Суд, выслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, процедура присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации регламентируются Правиламитехнологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее- Правила).

В соответствии с п.п. «в» п.16 Правил, договор должен содержать следующие существенные условия:

положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе:

право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре;

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Нормы Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" распространяются на договорные отношения в сфере технологического присоединения в части, не урегулированной Правилами.

Данный вывод подтверждается пунктом 2 постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", согласно которому, если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются, в том числе специальными законами РФ, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

В соответствии со ст.27 Закона «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Согласно п.5 ст.28 Закона «О защите прав потребителей», в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Судом установлено, что истцу на праве собственности принадлежит земельный участок площадью 1600+/-14, расположенный по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>, земельный участок <адрес>, кадастровый номер земельного участка: № категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 15.03.2023 г.

В декабре 2021 года истец обратился в Филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» с заявкой на технологическое присоединение к электрическим сетям.

17.12.2021 г. между истцом и ПАО «Россети Центр» (Филиал «Россети Центр» -«Липецкэнерго») был заключен Договор № 42179725 (2021/168425) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, с учетом следующих характеристик:максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 12,5кВт.; категория надежности третья;класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ. Истец обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения вводного устройства (ВУ) гаража, которое будет располагаться по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, №, кадастровый номер земельного участка: №

В соответствии с п. 6 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего Договора.

Согласно пункту 24 договора № 42179725 (2021/168425), договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области № 49/6 от 29.11.2013 г. и составляет 550 руб., которые были оплачены истцом 11 февраля 2022 года, что подтверждается справкой по операции.

17.12.2021 ФИО1 были выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям и проект договора № 42179725 (2021/168425).

29 марта 2022 г. ПАО «Россети Центр» направило истцу счет-договор на оплату № 96842243/42212709 от 29.03.2022 г. Предмет договора - комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного ТП, без разработки проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. Стоимость услуг - 30 180 руб.

Истцом 01.04. 2022 г. на счет ответчика была оплачена сумма 30 481 руб.80 коп. по выставленному ему счету за проведение необходимых работ, что подтверждается справкой по операции.

Согласно п. 4 указанного счета-договора, услуги (работы), указанные в настоящем Счете-договоре, оказываются (выполняются) исполнителем в течение 30 календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

Однако до подачи иска в суд ответчик не исполнил в срок обязательства по Договорам и не осуществил технологическое присоединение и другой комплекс работ. Дополнительное соглашение относительно сроков договора и счета-договора между сторонами не заключалось.

Истец неоднократно обращался в Филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» по телефону по вопросу исполнения договора, ему обещали исполнить договорные обязательства, но до настоящего времени технологическое присоединение не осуществлено.

17.01.2023 г. истец направил ответчику претензию, в которой просил в месячный срок с момента получения претензии осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям для энергоснабжения вводного устройства гаража. Претензия была получена 19.01.2023 г., и оставлена без ответа.

Поскольку денежные средства в сумме 550 руб. в счет оплаты по договору об осуществлении технологического присоединения были внесены ФИО1 11.02.2022г., то датой заключения договора № 42179725 (2021/168425) является 11.02.2022. Соответственно срок его исполнения (6 месяцев) истек 11.08.2022г.

Фактическое технологическое присоединение заявителя было осуществлено 04.05.2023г., т.е. в период рассмотрения судом дела. В подтверждение этого ответчиком подготовлены и представлены суду акт об осуществлении технологического присоединения и акт о выполнении технических условий, подписанные со стороны сетевой организации ЭЦП.

Таким образом, сетевая организация не выполнила принятые на себя обязательства, по договору, заключенному с истцом, в установленный срок. В связи с этим требование истца об обязании ПАО «Россети Центр» исполнить договор № 42179725 (2021/168425) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями для присоединения к электрическим сетям, счетом-договором на оплату № 96842243/42212709 от 29.03.2022г. подлежит удовлетворению, но не подлежит исполнению в связи с фактическим исполнением в период рассмотрения дела.

В соответствии с п.20 договора № 42179725 (2021/168425), сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки (550 руб. х5%х365 дней=10037 руб. 50 коп.).

Просрочка исполнения обязательств ответчиком по договору № 42179725 (2021/168425) за период с 12.08.2022г. до 04.05.2023г. составляет 265 дней. Учитывая, что срок исполнения договора истекал 11 августа 2022 года (6 месяцев с даты оплаты по договору 11.02.2022г.), неустойка составляет: 550руб.*5%*265 дней (по состоянию на 04.05.2023 г.) =7287 руб.50 коп., которая подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

В данном случае неустойка установлена договором, заключенным между сторонами, поэтому ограничения, предусмотренные абз.4 п.5 ст.28 Закона «О защите прав потребителей» не применяются.

Невыполнением ответчиком заказанных работ (услуг) по технологическому присоединению были нарушены права истца как потребителя в связи с чем в его пользу подлежит взысканию компенсация морального вреда в соответствии со ст.15 Закона РФ "О защите прав потребителей", который, учитывая характер допущенного ответчиком нарушения, длительность нарушения прав истца, характер и степень вины ответчика, являющегося юридическим лицом, степень нравственных страданий истца, суд считает возможным определить размер компенсации в сумме 2000 руб.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за неудовлетворение в добровольном порядке его требований как потребителя в размере 50% от взысканной суммы, а именно в сумме 4643 руб. 75 коп. (7287 руб. 50 коп.+2000 руб.=9287руб.50 коп.х50%=4643 руб. 75 коп.).

Оснований для снижения неустойки и штрафа по ст.333 ГК РФ суд не усматривает с учетом длительности неисполнения ответчиком своих обязанностей.

В силу ст.103 ГПК РФ. С ответчика в бюджет г.Липецка подлежит взысканию госпошлина в сумме 1000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Удовлетворить требования ФИО1 частично.

Обязать ПАО «Россети Центр» исполнить договор № 42179725 (2021/168425) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями для присоединения к электрическим сетям, счетом-договором на оплату № 96842243/42212709 от 29.03.2022г.

Взыскать с ПАО «Россети Центр» в пользу ФИО1 :

Неустойку за нарушение сроков осуществления технологического присоединения к электрическим сетям по договору № 42179725 (2021/168425) в сумме 7287 руб. 50 коп.;

Компенсацию морального вреда в сумме 2000 руб.;

Штраф в сумме 4643 руб. 75 коп.

Взыскать с ПАО «Россети Центр» в бюджет г.Липецка госпошлину в сумме 1000 руб.

Решение в части обязания ПАО «Россети Центр» исполнить договор № 42179725 (2021/168425) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями для присоединения к электрическим сетям, счетом-договором на оплату № 96842243/42212709 от 29.03.2022г. не исполнять в связи с фактическим исполнением.

Решение может быть обжаловано в Липецкий областной суд через Октябрьский районный суд г.Липецка в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения суда.

СУДЬЯ КОСА Л.В.

Мотивированное решение изготовлено 30.05.2023г.

СУДЬЯ КОСА Л.В.