УИД №
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
08 июля 2025 года Адрес
Октябрьский районный суд Адрес в составе:
председательствующего судьи ФИО7,
при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО3,
с участием представителя истца ФИО6,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по исковому заявлению ФИО2 к акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания» об обязании осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, взыскании неустойки, штрафа,
УСТАНОВИЛ:
ФИО2 обратился в суд с иском к АО «Иркутская электросетевая компания» об обязании осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, взыскании неустойки, штрафа.
Требования мотивированы тем, что между АО «Иркутская электросетевая компания» и ФИО2 заключен Договор № от Дата об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В соответствии с пунктом 2 Технических условий к договору № от Дата, сетевая организация обязана организовать мероприятия по технологическому присоединению и осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя, расположенных по адресу: Адрес, кадастровый номер жилого дома №, к электрическим сетям АО «Иркутская электросетевая компания». В соответствии с п. 5 Технических условий к договору № от Дата мероприятия по технологическому присоединению должны быть проведены в течение шести месяцев со дня заключения договора.
В соответствии с пунктом 21 Договора, Договор считается заключенным со дня оплаты Заявителем счета на оплату технологического присоединения. Во исполнение Договора оплата технологического присоединения в размере 62 880 руб. произведена ФИО2 в соответствии с утвержденным графиком оплаты тремя безналичными платежами в размере 9432 рубля, 18864 рубля и 22008 рублей соответственно, что подтверждается чеками по операциям ПАО «Сберабнк России».
Таким образом, мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «Иркутская электросетевая компания» подлежали выполнению не позднее Дата Однако до сегодняшнего дня в нарушение условий Договора технологическое присоединение объекта Заявителя к электрическим сетям АО «Иркутская электросетевая компания» не произведено.
Дата истец направил в адрес АО «Иркутская электросетевая компания» требование о выполнении договорных обязательств /досудебную претензию/. В ответном письме от Дата ответчик сообщил, что " объекты электросетевого хозяйства, строительство которых возложено на сетевую организацию в рамках мероприятий по указанному договору, являются объектами капитального строительства, к качеству и технологии возведения которых действующим законодательством РФ предъявляется ряд обязательных требований. В той связи при строительстве таких объектов, в том числе линий электропередач, трансформаторных подстанций и пр., АО «ИЭСК» обязано руководствоваться требованиями действующего законодательства РФ. В соответствии с требованиями указанных нормативных правовых актов перед началом строительства АО «ИЭСК» необходимо выделить земельный участок для размещения объектов электросетевого хозяйства и согласовать его с собственником (владельцем) земельного; получить разрешение на строительство; разработать и согласовать проектно-сметную документацию; получить положительное заключение негосударственной экспертизы».
Таким образом, ответчиком не оспаривается, что им допущено нарушение условий договора и действующего гражданского законодательства Российской Федерации. В соответствии с пунктом 17. Договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, обязана уплатить другой Стороне неустойку в размере 0, 25 процента общего размера платы за каждый день просрочки. На день подачи искового заявления размер договорной неустойки составляет из расчета истца 44802,00 руб.. Обязательства по выполнению условий договора добровольно выполнены не были до настоящего времени. При решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя, в связи с чем просит обязать АО «Иркутская электросетевая компания» в десятидневный срок выполнить обязательства по "Договору N8473/2023-ВЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям" и Техническим условиям путем организации мероприятий по технологическому присоединению и осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств ФИО2, расположенных по адресу: Адрес, кадастровый номер жилого дома № к электрическим сетям АО «Иркутская электросетевая компания». Взыскать с АО «Иркутская электросетевая компания» в пользу ФИО2 договорную неустойку за просрочку исполнения обязательств, за период с Дата по Дата в размере 44 802 руб., и с 29.04.22025 по дату исполнения договора, судебную неустойку за нарушение установленных сроков оказания услуги в размере 3000 руб. за каждый день просрочки оказания услуги по истечении 10 дней с момента вынесения решения и по день фактического технологического присоединения энергопринимающих устройств ФИО2, компенсацию морального вреда в размере 150 000 руб., штраф.
В судебное заседание ФИО2 не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом, представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.
Представитель истца ФИО6 в судебном заседании участвовал, исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить.
Представитель ответчика АО «Иркутская электросетевая компания» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом, об уважительных причинах неявки суду не сообщил.
Суд, руководствуясь положениями ст. 167 ГПК РФ, определил рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц участвующих в деле.
Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела в их совокупности и взаимосвязи по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.
Федеральным законом от Дата №№-ФЗ "Об электроэнергетике" установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.
Согласно положениям п. 1 ст. 26 приведенного ФЗ технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.
Постановлением Правительства РФ № от Дата утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила технологического присоединения (в редакции на момент заключения договора), которые определяют: порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.
Как следует из п. 3 Правил технологического присоединения, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
В соответствии с п. 6. Правил технологического присоединения технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.
Таким образом, сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения с физическими лицами, обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании.
Положениями п. 16.3. Правил технологического присоединения определен порядок выполнения сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению.
В силу положений ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст. 309, 310 ГК РФ).
Согласно ст. 408 ГК РФ обязательство прекращается надлежащим исполнением.
Как установлено судом и следует из материалов дела, ФИО2 является собственником жилого дома с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Россия, Адрес
Между АО «Иркутская электросетевая компания» (сетевая организация) и ФИО2 (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя.
Согласно п. 6. Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 8 рабочих дней со дня уведомления заявителем организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже); не позднее 8 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 Кв и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязательствам сетевой организации. Размер платы за технологическое присоединение указан в п. 10 договора и составил 62880 руб.
Датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации. Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета (п. п. 12., 21. договора).
Оплата услуг по договору в размере 62880 руб. осуществлена истцом в соответствии с утверждённым графиком оплаты Дата, Дата, Дата, что подтверждается чеками по операциям. Таким образом, договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № считается заключенным Дата, то есть в момент внесения первого платежа по договору, мероприятия по договору подлежали исполнению в срок по Дата включительно.
Обращаясь в суд с иском, ФИО2 ссылается на неисполнение сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в предусмотренный договором срок.
Стороной ответчика не представлены возражения относительно заявленных требований как и не представлены, доказательства исполнения принятых на себя обязательств.
Разрешая заявленные требования, установлено, что на момент истечения срока исполнения договора – Дата мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям сетевой организацией не выполнены, что свидетельствует о неисполнении АО «Иркутская электросетевая компания» условий заключенного с истцом договора об осуществлении технологического присоединения, на ответчика надлежит возложить обязанность по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя жилого дома с кадастровым номером 38:13:060703:4645, расположенного по адресу: Адрес, принадлежащего ФИО2 на праве собственности.
Доказательств наличия обстоятельств, объективно препятствующих исполнению взятых по договору обязательств в установленный договором срок, стороной ответчика суду не представлено.
Как следует из положений ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.
Исходя из ст. 210 ГПК РФ исполнение решения суда связано с моментом вступления его в законную силу.
По смыслу закона срок исполнения решения подлежит установлению относительно момента его вступления в законную силу (за исключением случаев, когда срок исполнения обязанности законодательно установлен конкретной датой).
Руководствуясь вышеприведенными нормами, исходя из конкретных обстоятельств дела, учитывая временной период, необходимый для разрешения вопроса об осуществлении технологического присоединения принадлежащего истцу объекта к электрическим сетям, с учетом допущенного нарушения срока исполнения договора (с Дата), суд полагает возможным установить для ответчика срок для исполнения возложенных на него обязанностей по договору об осуществлении технологического присоединения от Дата № в течении 20 дней со дня вступления решения в законную силу.
Разрешая требование о взыскании договорной неустойки, суд приходит к следующему.
В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Из разъяснений, данных в п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от Дата № "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна.
Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.
Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).
При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.
Как следует из положений п. 17. заключенного сторонами договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединения энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.
Установив факт нарушения с Дата (Дата + 6 мес.) АО «Иркутская электросетевая компания» условий заключенного с ФИО4 договора об осуществлении технологического присоединения от Дата, суд находит обоснованным требование истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению.
Таким образом, за период с Дата (первый день просрочки исполнения договора) по Дата (день вынесения решения суда) ответчика в пользу истца подлежит взысканию договорная неустойка в размере 60836 руб. 40 коп. из расчета: 62880 руб. х 0,25% х 387 дней.
Статьей 15 Закона от Дата N № «О защите прав потребителей» предусмотрено, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
В соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.
Согласно положениям статьи 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
В пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от Дата N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», разъяснено, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.
Руководствуясь вышеизложенными нормами права, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика компенсации морального вреда в размере 5000 руб.
Согласно пункту 6 статьи 13 Закона РФ от Дата N 2300-1 "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Учитывая установленные судом обстоятельства, неисполнение ответчиком обязательств по договору в части осуществления технологического присоединения, суд приходит к выводу, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 50 % от присужденной суммы – 32918 рублей 20 копеек. (60836, 40 + 5 000) х 50 %).
В п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от Дата № "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).
Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).
Поскольку ответчиком до настоящего времени технологическое присоединение жилого дома истца не осуществлено, учитывая, что судом на ответчика возложена обязанность по исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения № от Дата, суд, руководствуясь принципами справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, полагает возможным взыскать с ответчика судебную неустойку в размере 150 руб. за каждый день неисполнения решения суда, начиная с 21 дня с момента вступления решения суда в законную силу и до момента его фактического исполнения.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковое заявление ФИО2 - удовлетворить частично.
Обязать Акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ИНН ........, ОГРН ........) в течении 20 дней со дня вступления решения в законную силу исполнить обязательства по технологическому присоединению к электрическим сетям жилого дома с кадастровым номером 38:13:060703:4645, расположенного по адресу Адрес, на земельном участке с кадастровым номер № в соответствии с условиями договора № от Дата.
Взыскать с Акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН ........, ОГРН ........) в пользу ФИО2 (ИНН ........), неустойку за нарушение условий договора за период с Дата по Дата в размере 60836,40 рубля, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 32918,2 рубля.
Взыскать с Акционерного общества «Иркутская электросетевая компания (ИНН ........, ОГРН ........) в пользу в пользу ФИО2 (ИНН ........) неустойку в размере 150 рублей за каждый день просрочки, по истечению 20 дней со дня вступления решения в законную силу по день фактического исполнения решения суда.
В удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации морального вреда, взыскании неустойки за каждый день просрочки исполнения решения суда в большем размере – отказать.
Взыскать с Акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН ........ ОГРН ........) в бюджет муниципального образования Адрес государственную пошлину в размере 7000 рублей.
Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Октябрьский районный суд Адрес в течение месяца со дня изготовления мотивированного текста решения.
Судья ФИО8
Мотивированный текст решения изготовлен Дата.