подлинник

Дело № 2-1093/2025

24RS0017-01-2024-005495-89

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

5 декабря 2025 года г. Красноярск

Железнодорожный районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Смирновой И.С.,

при секретаре судебного заседания Верясове И.А.,

при участии истца ФИО1,

представителя ответчика ПАО «Россети Сибирь» ФИО2 по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ

рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителя, возложении обязанности, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к ПАО «Россети Сибирь», в котором просил с учетом уточнений в ред. от ДД.ММ.ГГГГ (в порядке ст. 39 ГПК РФ): возложить обязанность на ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих электрической энергии объекта по адресу: <адрес>, в течении 30 дней с даты вступления настоящего решения суда в законную; взыскать с ответчика в пользу истца неустойку, предусмотренную договором в размере 112,50 руб. за каждый день просрочки исполнения обязательств с ДД.ММ.ГГГГ на дату решения суда, продолжать исчислять и взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 неустойку, предусмотренную договором за период со следующего дня после вынесения решения суда по гражданскому делу по день фактического решения суда в части технологического присоединения объекта заявителя по № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 112,50 руб. за каждый день обязательств; компенсацию морального вреда в размере 500 000 руб., штраф размере 50 % от общей суммы, присужденной судом в пользу потребителя; в случае неисполнения решения суда в течение 30 календарных дней с даты решения суда в законную силу, исчислить и взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в ФИО1 судебную неустойку в размере 10 000 руб. за календарный день неисполнения вынесенного решения суда в части исполнения обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств электричекой энергии объекта к электрическим сетям в соответствии с условиями договора года по день фактического исполнения решения суда в данной части.

Требования мотивированы тем, что между сторонами заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении мероприятий по технологическому присоединению объекта по адресу: <адрес> к электрическим сетям, истец произвел оплату договору согласно условиям договора в сумме 5 232,83 рубля, ответчиком договор не исполнен в установленный срок, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Истец ФИО1 в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, с учетом уточнений от ДД.ММ.ГГГГ, настаивал на удовлетворении в полном объеме, дополнительно указал, что является собственником торгового павильона, временного сооружения, размещенного на земельном участке по адресу <адрес>, находящимся у него в аренде по договору с департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации г. Красноярска. Необходимость технологического подключения к электрическим сетям к настоящему времени не отпала. Он не получал уведомлений от ответчика о прекращении действия договора, уплаченная денежная сумма по договору ему не возвращена. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении мероприятий по технологическому присоединению действующий, согласно дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен и установлен до ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем применение последствий пропуска срока исковой давности недопустимо, отношения являются длящимися. Со стороны ответчика не принято мер по исполнению договора. Ходатайствовал о восстановлении срока исковой давности в связи с болезнью и нахождением 12 месяцев под стражей, на период расследования уголовного дела. Категорически возражал против применения положений ст. 333 ГК РФ к размеру штрафных санкций, указав что у ответчика как юридического лица не имеется уважительных причин и затруднительного имущественного положения. Также указал суду, что не является индивидуальным предпринимателем, павильон использует в личных семейных целях, под хранение имущества.

Представитель ответчик ПАО «Россети Сибирь» ФИО2, действующий на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ,в судебном заседании исковые требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление, указав что ответчик считает что договор № от ДД.ММ.ГГГГ прекратил свое действие, так как истец срок действий технических условий к договору, уведомлений о выполнении заявителем технических условий не поступало, от ходатайствовал о применении последствий пропуска срока исковой давности для обращения в суд, снижении гражданской ответственности в силу ст. 333 ГК РФ.

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Обязательство прекращается надлежащим исполнением (ст. 408 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона "Об электроэнергетике" осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.

Согласно положениям п. 1 ст. 26 указанного Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ, технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 года утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила технологического присоединения), которые определяют: порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

Исходя из положений пункта 3 Правил N 861 следует, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения настоящих Правил и наличия технической возможности технологического присоединения.

Согласно абз. 2 п. 3 Правил технологического присоединения, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 6 данных Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Анализ положений пунктов 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения позволяет прийти к выводу о том, что сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения с физическими лицами, обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, и мощность которых составляет до 15 кВт.

В силу положений п.п.1, 2 ст. 401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Как установлено судом и следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в ОАО «МРСК-Сибири»- «Красноярскэнерго» с заявкой на технологическое присоединение устройств физического лица, в качестве наименования объекта указано- электроустановка торгового павильона, место нахождение: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «МРСК Сибири» (Сетевая организация) и ФИО1 (Заявитель) заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя объекта торгового павильона, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: макисмальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности 3;класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта торгового павильона, расположенного по адресу: <адрес>.

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не более 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагается присоединяемый объект заявителя.

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении №

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора.

Пунктом 10 договора определено, что размер платы за технологическое присоединение составляет 5 232,83 руб., в том числе 798,23 руб.- НДС.

В 2016 году между сторонами заключено дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которым п. 4 договора изложен в следующей редакции:

«Технические условия на технологическое присоединение (далее - ТУ), направленные Заявителю одновременно с настоящим Договором, являются неотъемлемой частью Договора (Приложение №). Срок действия ТУ составляет 5 лет»;

Пункт 10 договора изложен в следующей редакции:

«Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 29.12.2015 № 648-п, №649-п и составляет 31 615,91 руб., в том числе НДС 18% в сумме 4 822,77 руб.;

Пункт 10 договора изложен в следующей редакции:

«Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в следующем порядке:

- 10 % платы за технологическое присоединение в размере 3 161,59 руб., в том числе НДС 18 % в сумме 482,28 руб. вносятся в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

- 30 % платы за технологическое присоединение в размере 9 484,77 руб., в том числе НДС 18 % в сумме 1 446,83 руб. вносятся в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня заключения договора

- 20 % платы за технологическое присоединение в размере 6 323,19 руб., в том числе НДС 18 % в сумме 964,55 руб. вносятся в течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня заключения договора;

- 30 % платы за технологическое присоединение в размере 9 484,77 руб., в том числе НДС 18 % в сумме 1 446,83 руб. вносятся в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня фактического присоединения;

- 10 % платы за технологическое присоединение в размере 3 161,59 руб. (, в том числе НДС 18 % в сумме 482,28 руб. вносятся в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения ».

Из пункта 4 дополнительного соглашения следует, что заявителем оплачена сумма в размере 5 232,83 руб.

Согласно п. 10 технических условий №, являющихся приложением № к договору об осуществлении технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ сетевая организация осуществляет: 10.а. От РУ-0,4 кВ ТП-1065 до границ земельного участка заявителя запроектировать и построить ЛЭП-0,4 кВ. Марку и сечение провода определить проектом;10.б. Установить автоматический выключатель 0,4кВ в РУ-0,4 кВ ТП-1065 на номинальный ток согласно подключаемой нагрузке. Тип и параметры определить проектом. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 6 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевая организация обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающих устройств заявителя, указанные в технических условиях;

-в течение 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении заявителем технологических условий, осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; - не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участия заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в ПАО «Россети Сибирь»- «Красноярскэнерго» с заявлением о продлении срока мероприятий по технологическому присоединению по договору № от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь»- (Сетевая организация) и ФИО1 (Заявитель) заключено дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которым срок выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению, указанный в договоре и технических условиях, являющихся приложением к договору при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, устанавливается до ДД.ММ.ГГГГ.

Поскольку при рассмотрении дела установлено, что сторонами заключено дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которым определен срок выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению установленный договором и техническими условиями продлен до ДД.ММ.ГГГГ, то исковые требования о возложении обязанности на ПАО «Россети Сибирь» об осуществлении мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих электрической энергии объекта по адресу: <адрес>, в течении 30 дней с даты вступления настоящего решения суда в законную силу удовлетворению не подлежат, как и производные от них исковые требования о взыскании судебной неустойки за неисполнения обязательств в натуре.

Доводы стороны ответчика о том, что договор № от ДД.ММ.ГГГГ прекратил своё действие суд находит несостоятельны, так как не нашло подтверждения в судебном заседание. Соглашения сторон о расторжении договора ответчик не представил.

Письмом ПАО «Россети Сибири» от ДД.ММ.ГГГГ № – исх- по в адрес ФИО1 сообщает о прекращении действия договора № от ДД.ММ.ГГГГ по причине истечения срока действия ТУ ДД.ММ.ГГГГ, срока выполнения мероприятий по договору ДД.ММ.ГГГГ, уведомлений о выполнении ТУ от ФИО1 в адрес филиала не поступало. При этом ПАО «Россети Сибири» ФИО1 не возвращена сумма уплаченная по договору размере 5 232,83 руб. А В 2016 году между сторонами заключено дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которым срок действия ТУ составляет 5 лет», и ДД.ММ.ГГГГ заключено дополнительное соглашение, которым срок выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению, указанный в договоре и технических условиях, устанавливали до ДД.ММ.ГГГГ. Ответчик ПАО «Россети Сибири» заключение дополнительных соглашений к договору № от ДД.ММ.ГГГГ не оспаривал в суде. Вопрос о расторжении договоров ответчиком не был инициирован.

Рассматривая исковые требования о взыскании неустойки, предусмотренной договором, суд исходит из следующего.

Пунктом № договора № от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрено, что в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору такая сторона в течении 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

До принятия судом решения по делу, ответчик заявил суду о пропуске истцом срока исковой давности.

Разрешая заявленные требования, суд исходит из следующего.

В соответствии со ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 настоящего Кодекса (п. 1 ст. 196 ГК РФ).

В силу ст. 200 ГК РФ, по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования.

Пунктом 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", разъяснено, что истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абзац второй пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации). Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и не имеется уважительных причин для восстановления этого срока для истца - физического лица, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела.

В пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" разъяснено, что по смыслу пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока давности по иску, вытекающему из нарушения одной стороной договора условия об оплате товара (работ, услуг) по частям, начинается в отношении каждой отдельной части. Срок давности по искам о просроченных повременных платежах (проценты за пользование заемными средствами, арендная плата и т.п.) исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу.

Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске, согласно части 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 6 статьи 152 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, при установлении факта пропуска без уважительных причин срока исковой давности или срока обращения в суд, судья принимает решение об отказе в иске без исследования иных фактических обстоятельств по делу.

Довод истца о том, что срок исковой давности не применим, поскольку отношения являются длящимися, сторонами продлевался срок действия договора, подлежат отклонению как основанные на неверном понимании норм права, поскольку взятое на себя ответчиком обязательство по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ не носит повременного характера, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению определен конкретной датой – ДД.ММ.ГГГГ, соответственно неустойка подлежала начислению с ДД.ММ.ГГГГ за каждый календарный день просрочки, при этом срок исполнения обязательств по договору изменен только ДД.ММ.ГГГГ с подписанием дополнительного соглашения. Порядок исчисление неустойки за каждый день, соответственно срок исковой давности исчисляется к каждому дню.

ФИО1 обратился в суд с настоящим исковым заявлением ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается почтовым штемпелем на конверте (л.д. 10), соответственно срок исковой давности по исковым требованиям о взыскании неустойки не пропущен за период с ДД.ММ.ГГГГ.

В силу ст. 56 ГПК РФ бремя доказывания уважительных причин пропуска срока, связанных с личностью истца и обстоятельств препятствующих своевременному обращению в суд лежит на истце.

ФИО1 не представил суду доказательств, подтверждающих в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, болезнь, нахождение под стражей, при этому суд указывает что нахождение под стражей и амбулаторное лечение болезни, не препятствует своевременному обращению в суд. Оснований для восстановления срока исковой давности суд не установил.

Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Указанное постановление вступило в силу со дня его официального опубликования, то есть с ДД.ММ.ГГГГ, и действует в течение 6 месяцев.

Как следует из пп. 2 п. 3 ст. 9.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона.

Согласно п. 1 ст. 63 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Мораторий, введенный Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 497, распространяется на всех юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей за исключением должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу настоящего постановления.

С учетом изложенного по делам, рассматриваемым после ДД.ММ.ГГГГ и до окончания срока действия моратория ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют основания для взыскания неустойки за указанный период.

Соответственно, по договору размер подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца неустойки, с учетом п. 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также действующим мораторием, и применением судом срока исковой давности, составит 34 887,52 руб., исходя из расчета: 31 615,91 руб. (размер платы за технологическое присоединение) х 7 % (ставка в день) х 0,014 х 1 126 дней (за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

В удовлетворении исковых требований о начислении неустойки, предусмотренной договором, на дату принятия решения суда, а также до фактического исполнения обязательств по осуществлению технологического присоединения надлежит отказать, поскольку с момента заключения дополнительного соглашения между сторонами срок выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению продлен до ДД.ММ.ГГГГ. Наличие нарушения срока исполнения договора суд устанавливает только до даты изменения срока исполнения договора дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ.

Рассматривая требования истца на основании Закона РФ «О защите прав потребителей», о взыскании компенсации морального вреда, штрафа за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке, суд указывает на следующие обстоятельства.

ДД.ММ.ГГГГ между Департаментом градостроительства администрации города Красноярска (Администрация) с одной стороны, и ФИО1, (Владелец), с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от ДД.ММ.ГГГГ) заключили договор о размещении временного сооружения, по условиям которого администрация предоставляет владельцу право размещения временного сооружения: передвижной торговой точки, в соответствии с номером № в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории <адрес>, утвержденной Постановлением администрации города Красноярска от 27.11.2012 № 595 (в редакции постановления администрации города Красноярска от 29.07.2013 № 373 «О внесении изменений в постановление администрации города от 27.11.2012 № 595) по адресу: <адрес>, и эксплуатировать его в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, а владелец обязуется установить и эксплуатировать временное сооружение, в установленном законодательством и договором порядке в границах, указанных в ситуационном плане земельного участка, прилагаемом к договору и являющимся его неотъемлемой частью.

В заявке от ДД.ММ.ГГГГ на технологическое присоединение устройств физического лица, ФИО1 в качестве наименования объекта указал - электроустановка торгового павильона, место нахождение: <адрес>.

В соответствии с преамбулой Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" этот закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и получением дохода от имущества.

Таким образом, обязательным условием признания гражданина потребителем является приобретение таким гражданином товаров, работ, услуг исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением доходов.

В силу статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Бремя доказывания того, что договор заключен исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, возлагается на истца.

Истец в силу ст. 56 ГПК РФ не представил суду доказательства, свидетельствующие об использовании торгового павильона исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в силу ст. 56 ГПК РФ.

То обстоятельство, что договор от был заключен истцом, как физическим лицом, не свидетельствует о приобретении услуг и работ для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и извлечением дохода, с учётом объекта, подлежащего присоединению, прописан в договоре как торговый павильон, суд приходит к выводу, что истец не доказал, что объект права используется им в личных, семейных целях, в связи с чем Закона РФ «О защите прав потребителей» не подлежит применению в правоотношениях сторон. Исковые требования в части взыскания компенсации морального вреда, штрафа не подлежат удовлетворению.

Доказательств использования павильона в качестве места хранения в павильоне личных вещей ФИО1 суду не представлено.

В соответствии с ч. 1 ст.103 ГПК РФ, издержки, понесенные истцом, в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

С ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 1 247 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» удовлетворить частично.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» ИНН <***> в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ур. <адрес>, ИНН № неустойку за нарушение срока исполнения обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34 887,52 рубля.

В удовлетворении исковых требований ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ур. <адрес>, ИНН № к ПАО «Россети Сибирь» ИНН <***> о возложении обязанности в срок 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащего ФИО1, торгового павильона расположенного по адресу <адрес>, к электрическим сетям в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки за нарушение срока исполнения договора за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по день принятия решения суда и до дня фактического исполнения решения суда из расчета 112,50 руб. за каждый день, судебной неустойки, компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей, штрафа в размере 50 % от общей суммы присужденной судом в пользу потребителя, возврата государственной пошлины в сумме 300 рублей, отказать.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» ИНН <***> в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 1 247 рублей.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Красноярского краевого суда в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме, путем подачи апелляционной жалобы через Железнодорожный районный суд г. Красноярска.

Председательствующий И.С. Смирнова

Решение в окончательной форме изготовлено 26 декабря 2025 г.

Копия верна:

Судья И.С. Смирнова.