Дело № 2-924/2025 УИД: 52RS0008-01-2024-004629-39
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15.04.2025гПриокский районный суд города Нижнего Новгорода
в составе: судьи Чирковой М.А.
при секретаре Долиной А.Р.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2, ФИО3 о расторжении договора,
установил :
ФИО1 обратился с иском к ФИО2 о принятии отказа от исполнения договора. В обоснование требований указано, что 25.04.2024г между ФИО1 и ФИО2 заключен договор на ремонтно-строительные работы. Согласно п. 1.2 договора место выполнения работ и наименование работ: 1. Залить Фундамент 34 м. ширина 30. Залить плиту 6x6 2. Поднять стены из гaзоселикатного блока толщиной стен 20 см. Стоимость 1 200 000 рублей. 3. Сделать крышу под гараж и под прихожую c утеплением потолка 150 мм. Обшивка потолка доской 25x150 в гараже и в прихожей, обшивка гипсокартоном. Постелить пол в прихожей c утеплением 150 мм. Залить две ступени в гараже на входе (500 000 рублей). + Доп. Работа заливка плиты 6х4. Разбор стены. Работа по фундаменту истцом приняты 22.05.2024г. Однако, в дальнейшем, при телефонном разговоре подрядчик сообщил, что прекращает любые работы с истцом и возвращать стоимость оплаты не cобирается. Передал ФИО2 денежные средства в paзмере 1 500 000 руб. На неоднократные требования o возврате денежных средств по неисполненному договору на ремонтно-строительные работы ответчик отказывал. B данный момент не может каким-либо способом вернуть свои денежные средства. 12.06.2024г. В адрес Ответчика направлена претензия c просьбой добровольного исполнения обязательств по возврату займа, что подтверждается соответствующим почтовым уведомлением. Однако по состоянию на текущую дату ответчик своих обязательств не исполнил. Требования об отсрочке исполнения обязательств не направлял. 24.06.2024г срок на возврат истек. Таким образом, ответчик имеет задолженность перед Истцом в размере 1500000 руб основного долга. Период неустойки с 24.06.2024г по 30.09.2024г на сумму задолженности 1 500 000 руб, составит 4 455 000 руб, но не более 100% стоимости товара, размер неустойки 1 500 000 руб. Просил принять отказ от исполнения договора на ремонтно-строительные услуги от 25.04.2024г, взыскать с ФИО4 в пользу истца денежную сумму в размере 1 500 000 руб, уплаченные по договору от 25.04.2024г, неустойку 1 500 000 руб, компенсацию морального вреда 100 000 руб, штраф 50%, расходы на юридические услуги 150 000 руб.
К участию в дело в качестве соответчика привлечен ФИО3
В дальнейшем истец уточнил исковые требования, просит расторгнуть договор на ремонтно-строительные услуги от 25.04.2024г, заключенный между ФИО1 и ФИО2, взыскать с ответчиков в пользу истца денежную сумму в размере 1 500 000 руб, уплаченные по договору от 25.04.2024г, 143 442,62 руб проценты за пользование денежными средствами, 100 000 руб компенсация морального вреда, 150 000 руб расходы на юридические услуги.
В судебном заседании представитель истца ФИО5 уточненные исковые требования поддержала.
Другие лица в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.
Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц в заочном производстве.
Заслушав представителя истца, проверив материалы дела, суд исковые требования подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.
В соответствии со ст.702 Гражданского кодекса РФ 1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
В соответствии со ст.730 Гражданского кодекса РФ 1. По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. 2. Договор бытового подряда является публичным договором (статья 426). 3. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
В соответствии со ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» 6. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
В соответствии со ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
В соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителей» 1. Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.
В соответствии со ст.27 Закона РФ «О защите прав потребителей» 1. Исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
В соответствии со ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» 1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. 3. Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона. 5. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.
Установлено, что 25.04.2024г между ФИО1 и ФИО2 заключен договор на ремонтно-строительные работы, согласно которому подрядчик обязуется своими силами по заданию заказчика выполнить работы по ремонту (монтажу, наладке) объекта в сроки и на условиях настоящего договора, а заказчик принять и оплатить эти работы (п. 1.1 договора).
Место выполнения работ и наименование работ: 1. Залить фундамент 34 м, ширина 30 см. Залить плиту 6х6.2. Поднять стены из газосиликатного блока толщина стен 20 см. Стоимость 1 900 000 руб. 3. Сделать крышу под гараж и под прихожую с утеплением потолка 150 мм. Обшивка потолка доской 25х150 в гараже и в прихожей. И обшить гипсокартоном. Постелить пол в прихожей с утеплением 150 мм. Залить 2 ступени на входе и гараже (500 000 руб) + доп.работа заливка плиты 6х4. Разбор стены. (п. 1.2 договора).
Срок начала работ 02.05.2024г, срок окончания работ 02.06.2024г (п. 1.3 договора).
Стоимость работ по настоящему договору составляет 1 700 000 руб (п. 2.1 договора).
Оплата производится по окончанию строительных работ, либо по устной договоренности заказчика с подрядчиком (п. 2.2 договора).
Аванс в размере 1 000 000 руб стоимости работ и стоимости материалов или предоставление самих материалов по настоящему договору вносится заказчиком не позднее следующего рабочего дня с даты заключения настоящего договора. На время задержки оплаты аванса и материалов или предоставления материалов продлевается начало и окончание срока работ (п. 2.3 договора).
Согласно подписи истца в п. 1.2 договора работы по фундаменту приняты 22.05.2024г.
04.06.2024г ФИО1 в МО МВД России «Ковернинский» подано заявление о совершении преступления.
14.06.2024г в адрес ответчика направлена претензия о возврате денежных средств, которая оставлена без удовлетворения.
20.06.2024г в рамках проведения проверки по заявлению составлен протокол осмотра места происшествия, согласно которому объектом осмотра являлось недостроенное помещение, выполненное из газосиликатных блоков белого цвета, пристроенного к стене жилого дома по адресу <адрес>. Строение стоит на залитой бетонной плите, стены строения расположены по краям бетонной плиты, крыша отсутствует. С фасадной стороны здания имеется дверной проем под ворота. В задней стене здания имеется дверной проем. Стена дома утеплена утеплителем, сайдинг отсутствует. Кроме этого с фасадной стороны к дому также пристроено недостроенное строение из того же газосиликатного блока, станка которого является продолжением фасадной стены описанного выше недостроя. Крыша также отсутствует.
04.07.2024г ст. о/у ОУР отделения полиции МО МВД России «Ковернинский» ст. лейтенантом полиции ФИО6 взяты объяснения с ФИО3, который пояснил, что с ФИО1 составлен договор на проведение строительных работ по адресу <адрес>, 05.05.2024г привез бригаду из 3 человек, приступили к работе. За работу вял 1 500 000 руб. Далее ФИО1 стал говорить, что нужно купить строительный материал, плюс утеплитель и хотел, чтобы они произвели ему эту работу бесплатно. ФИО3 сказал, что бесплатно делать не будет, за дополнительные работы нужно платить. Работы производились примерно до конца мая 2024г. В это время ФИО3 забрал денежные средства и уехал к себе по месту жительства. После он прекратил все работы по строительству у ФИО1, который неоднократно звонил ФИО3 и предлагал продолжить работу. ФИО3 пояснил, что за сумму 1 700 000 руб все, что он хочет, сделать нереально, для этого необходимы еще денежные средства. ФИО2 является руководителем ФИО3, он занимается поиском стройматериалов, доставкой материалов, а также рекламой в сети Интернет. Также он занимается распределением заработной платы. Но договор с ФИО1 заключал лично ФИО3, и все переговоры производил он.
06.07.2024г ст.о/у ОУР ОП МО МВД России «Ковернинский» ст.лейтенантом полиции ФИО6 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
В счет исполнения договора истцом ответчику переданы денежные средства в размере 1 500 000 руб.
В установленный срок работы не выполнены. Согласно объяснениям истца в рамках исполнения договора выполнены работы частично. Доказательств обратного ответчиком не представлено.
Т.о. между сторонами заключен договор подряда, по которому истец внес в счет оплаты сумму 1 500 000руб. Согласно объяснениям представителя истца работы выполнены на сумму 1 200 000 руб.
В связи с этим внесенная сумма в размере 300 000 руб (=1 500 000 - 1 200 000)подлежит взысканию с ответчиков.
В связи с нарушением срока возврата денежных средств с 24.06.2024г по 26.12.2024г проценты за пользование денежными средствами составили 143 442,62 руб.
В связи с нарушением условий договора, несвоевременным его исполнением, истцу причинен моральный вред. В счет возмещения морального вреда с учетом конкретных обстоятельств дела, характера и степени нарушения прав истца, подлежит взысканию сумма 50000 руб.
С ответчиков подлежит взысканию штраф в сумме (300 000+143 442,62 +50 000)х50%=246 721,31руб.
С учетом ст.333 Гражданского кодекса РФ размер штрафа подлежит снижению до 200 000 руб.
С ответчиков подлежат взысканию расходы на юридические услуги в размере 150 000 руб.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ :
Исковые требования удовлетворить частично.
Расторгнуть договор на ремонтно-строительные услуги от 25.04.2024г, заключенный между ФИО1 и ФИО2.
Взыскать солидарно с ФИО2 (п-т №), ФИО3 (п-т №) в пользу ФИО1 (п-т №) денежные средства в размере 300 000руб, проценты за пользование чужими денежными средствами 143 442,62 руб, компенсацию морального вреда 50 000 руб, штраф 200 000 руб, расходы на юридические услуги 150 000 руб.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Приокский районный суд города Нижний Новгород в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Приокский районный суд города Нижний Новгород в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья М.А.Чиркова
Мотивированное решение изготовлено 29.04.2025г.