Решение по делу № 02-3372/2023~М-0957/2023 от 04.09.2023

УИД 77RS0013-02-2023-001839-81

РЕШЕНИЕИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 августа 2023 года Кунцевский районный суд адрес в составе:

судьи Кругликовой А.В.,

при секретаре фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3372/23 по иску ФИО1 к ООО «МАСТЕРОВИТ» о взыскании неустойки, морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчику, в котором просит взыскать неустойку за просрочку выполнения работ за период с 29.08.2022 по 20.10.2022, в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма; штраф в размере 50% от присужденной в пользу истца суммы.

Иск мотивирован тем обстоятельством, что 18.06.2022 между ФИО1 и ООО МАСТЕРОВИТ» заключен договор купли-продажи № 295/М25-22 от 18.06.2022 по условиям которого Ответчик обязался изготовить, и передать продукцию (Товар), согласно Заказ-наряда № 295/М25-22 от 18 июня 2022 года.

Согласно п. 1.4 ДКП в случае необходимости проведения монтажных работ по установке изделия (Приложение № 2) Продавец обязуется принять от Заказчика заявку, а заказчик на выполнение монтажных работ и ознакомить с основными условиями договора подряда. Заказчик уведомлен, что Продавец не осуществляет выполнение монтажных работ. За качество и своевременность выполненных монтажных работ Продавец несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора. При этом стороны договорились том, что датой начала выполнения монтажных работ является дата поставки товара по договору.

Согласно п. 7.2 ДКП в случае привлечения Продавцом третьих лиц для выполнения 7 договора, он несет ответственность перед Заказчиком за действия таких лиц, существенные в рамках исполнения ДКП.

Согласно п. 3 ДКП цена ДКП составила сумма в том числе НДС 20%.

Согласно и. 4.1.1 и 4.1.2 ДКП Заказчик производит предварительную оплату по договору в размере: сумма в момент подписания Договора.

Обязательства, указанные в п. 4.1.1 и а. 4.1.2 ДКП Заказчиком были своевременно исполнены.

Согласно п. 4.3 оставшаяся часть цены ДКП оплачивается Заказчиком в д поставки товара платежом до проведения монтажных работ и составляет сумма.

Обязательства, указанные в п. 4.3 ДКП Заказчиком были своевременно исполнены.

Согласно Заявке заказчика, на выполнение монтажных работ срок установки продукции - период с 01.08.2022 по 06.08.2022. Стоимость монтажных работ сумма

18.06.2022 между Истцом (Заказчик) и ИП фио (Подрядчик) заключен договор на выполнение монтажных работ № 295/М25-22 от 22.08.2022 по условиям которого Подрядчик обязался по заданию заказчика выполнены работы в соответствии с заявкой Заказчика на выполнение монтажных работ по ДК Перечня монтажных работ (Приложение № 1) в обусловлен Договором срок, а Заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы в порядке и сроки установленные Договором.

Согласно п. 2.1 Договора Ориентировочная стоимость выполняемых работ Подрядчиком составляет: сумма. Окончательная стоимость работ согласуется Сторонами по завершению работ в Акте сдачи-приёма работ.

Согласно п. 2.2 Договора платеж в размере 100 % от общей стоимости ФИО2 указанной в п. 2.1 Договора, Заказчик оплачивает наличными денежными средств непосредственно в момент окончания монтажных работ, либо безналичном порядке течение дня с момента окончания работ.

Согласно п. 5.1 Договора Общий срок выполнения работ 7 дней. Дата начала выполнения работ по установке 22 августа 2022 года. Дата окончания выполнения работ 28 августа 2022 года.

В нарушение установленных сроков, монтаж забора был окончен только 20.10.2022, о чем свидетельствует акт приёмки-передачи выполненных работ от 20.10.2022.

В связи с чем, истец просит взыскать неустойку за просрочку выполнения работ в заявленном размере.

В судебном заседании представитель истца поддержал иск по основаниям, изложенным в нем.

В судебном заедании представитель ответчика, третьего лица иск не признал.

Суд, выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. ст. 309, 314 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом и в надлежащий срок. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст. 310 ГК РФ).

Пунктом 1 ст. 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сто (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определен работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ оплатить его.

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (п. 1 ст. 702 РФ).

Согласно ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечные сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки), если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Из материалов дела следует, что 18.06.2022 между ФИО1 и ООО МАСТЕРОВИТ» заключен договор купли-продажи № 295/М25-22 от 18.06.2022 по условиям которого Ответчик обязался изготовить, и передать продукцию (Товар), согласно Заказ-наряда № 295/М25-22 от 18 июня 2022 года.

Согласно п. 3 ДКП цена ДКП составила сумма в том числе НДС 20%.

Согласно и. 4.1.1 и 4.1.2 ДКП Заказчик производит предварительную оплату по договору в размере сумма в момент подписания Договора.

Обязательства, указанные в п. 4.1.1 и а. 4.1.2 ДКП Заказчиком своевременно исполнены.

Обязательства, указанные в п. 4.3 ДКП Заказчиком своевременно исполнены.

Согласно п. 5.1 Договора Общий срок выполнения работ 7 дней. Дата начала выполнения работ по установке 22 августа 2022 года. Дата окончания выполнения работ: 28 августа 2022 года.

В нарушение установленных сроков, монтаж забора окончен только 20.10.2022, о чем свидетельствует акт приёмки-передачи выполненных работ от 20.10.2022.

В связи с чем, истец просит взыскать неустойку за просрочку выполнения работ в размере сумма за период с 29.08.2022 по 20.10.2022.

Статьями 708 ГК РФ и 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» установлена ответственность за нарушение сроков выполнения работ в размере 3% от стоимости работ. Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Таким образом с ответчика в пользу Истца подлежит взысканию неустойка по Договорам за период просрочки с 29.08.2022 по 20.10.2022, которая в порядке ст.333 ГК РФ подлежит снижению до сумма в связи с ее несоразмерностью нарушенным обязательствам.

В соответствии со ст.15 Закона о защите прав потребителей с ответчика в пользу истца подлежит взысканию моральный вред, который суд определяет в размере сумма.

В соответствии со ст.13 п.6 Закона о защите прав потребителей с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф, который в порядке ст.333 ГК РФ подлежит снижению до сумма в связи с его несоразмерностью нарушенным обязательствам.

В порядке ст.103 ГПК РФ с ответчика в бюджет адрес подлежит взысканию госпошлина в размере сумма

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «Мастеровит» (ИНН <***>) в пользу ФИО1 (...паспортные данные, паспорт ... 36244) неустойку в размере сумма, моральный вред в размере сумма, штраф в размере сумма

В остальной части иска отказать.

Взыскать с ООО «Мастеровит» государственную пошлину в бюджет адрес в размере сумма

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Кунцевский районный суд адрес в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Судья

Мотивированное решение

изготовлено 04 сентября 2023 года