Уникальный идентификатор дела 77RS0033-02-2025-002174-85

Дело № 2-1838/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 апреля 2025 года Чертановский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Седых Е.А., при секретаре судебного заседания фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ...ой ... к ПАО «Россети Московский регион» об обязании осуществления договора технологического присоединения к электрически сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки,

УСТАНОВИЛ:

...а А.В. обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Московский регион» об обязании осуществления договора технологического присоединения к электрически сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки,

В обоснование требований иска ...а А.В. указала, что является собственником земельного участка по адресу: адрес, адрес, вбл. адрес, кадастровый номер 50:19:0050313:377. Между ...ой А.В. и ПАО «Россети Московский регион» заключен публичный договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ...(147237), по условиям которого ответчик принял на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя - земельного участка со строением, расположенных по указанному адресу. По условиям договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Оплата за технологическое присоединение была осуществлена истцом в полном объеме. На основании дополнительного соглашения, срок выполнения мероприятий по технологическом присоединению продлен до 30.10.2024, однако ответчик в установленный срок не исполнил свои обязательства по договору.

В связи с изложенным, ...а А.В. просила суд обязать ПАО «Россети Московский регион» исполнить договор № ...(147237) от 26 июня 2023 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между ПАО «Россети Московский регион» и ...ой А.В. в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, а в случае неисполнения решения суда в указанный срок - взыскать с ПАО «Россети Московский регион» неустойку в размере сумма за каждый день неисполнения решения суда в части исполнения обязательств по технологическому присоединению по день фактического исполнения; взыскать с ПАО «Россети Московский регион» в пользу ...ой А.В. неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору № ...(147237) от 26 июня 2023 года за период с 30.10.2024 по 15.01.2025 в размере сумма, а также за период с 16.01.2025 по день фактического исполнения обязательства по указанному договору из расчета сумма за каждый день просрочки, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу истца.

Истец ...а А.В. в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом.

Представитель ответчика ПАО «Россети Московский регион» в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие, представил отзыв на исковое заявление, в котором просил в исковых требованиях истца отказать в полном объеме.

Представитель Управления Роспотребнадзора по адрес в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

На основании ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено судом в отсутствие неявившихся лиц.

Суд, исследовав в открытом судебном заседании материалы дела, приходит к выводу об отказе в удовлетворении требований иска по следующим основаниям.

В силу пункта 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) граждане приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В соответствии с пп.1 п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом.

Согласно пунктам 1, 4 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

В силу п.1 и п.2 ст.432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Статьями 309, 310 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее, изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила присоединения) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.

В соответствии с п. 3 Правил присоединения, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных правил.

Согласно п. 6 Правил присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные названными Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что 16 июня 2023 года между ПАО «Россети Московский регион» и ...ой А.В. был заключен договор № ...(147237), по условиям которого ответчик принял на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя - земельного участка со строением, расположенных по адресу: адрес, адрес, вбл. адрес.

В п. 2.9 договора указано, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению содержится в Технических условиях.

Пунктом 10.1.1 Технических условий со стороны ПАО «Россети Московский регион» предусмотрено строительство объектов электросетевого хозяйства (МТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ - 0,4 кВ) до границ земельного участка заявителя.

Пунктом 13 Технических условий предусмотрен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации, который составляет 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Оплата по договору в размере сумма была произведена ...ой А.В., что подтверждается чеком адрес Банк».

26 июня 2024 года между ПАО «Россети Московский регион» и ...ой А.В. было заключено дополнительное соглашение к договору № ...(147237) от 26 июня 2023 года, согласно которому стороны пришли к соглашению продлить срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны сетевой организации и заявителя до 30.10.2024.

Обращаясь в суд с данным иском, ...а А.В. указывает, что ПАО «Россети Московский регион» до настоящего времени не исполнило обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения от 16 июня 2023 года.

Возражая против удовлетворения заявленных требования, ПАО «Россети Московский регион» указало, что в рамках исполнения обязательств по заключенному договору технологического присоединения со стороны ответчика строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме после согласования земельно-правовых отношений с правообладателями земельных участков, по которым предусмотрено строительство ЛЭП, в том числе, путем установления в судебном порядке сервитута (дело № А41-65501/2023), комплект документов об осуществлении технологического присоединения направлен для ознакомления и подписания в личный кабинет истца на сайте rossetimr.ru. До настоящего времени мотивированного отказа от принятия выполненных работ по договору не поступало.

В подтверждение указанных обстоятельств ПАО «Россети Московский регион» в материалы дела представлены:

акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии № 2/...(147237) от 07.02.2025;

уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям №1/...(147237) от 07.02.2025;

решение Арбитражного суда адрес, принятое 20 сентября 2024 года по делу № А41-65501/23 по иску ПАО «Россети Московский регион» к адрес «Земельное общество Аннинское» об установлении в пользу ПАО «Россети Московский регион» сервитута площадью 677 кв.м на часть земельного участка с кадастровым номером 50:19:0000000:67, расположенного по адресу: адрес.

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что представленными ПАО «Россети Московский регион» доказательствами подтверждается факт исполнения обязательств по договору от 16 июня 2023 года № ...(147237) в полном объеме, в связи с чем правовых оснований для удовлетворения иска ...ой А.В. в части требований о возложении на ПАО «Россети Московский регион» обязанности исполнить договор № ...(147237) от 26 июня 2023 года, а также производных требований о взыскании судебной неустойки не имеется.

Разрешая требование ...ой А.В. о взыскании с ПАО «Россети Московский регион» неустойки за период с 30.10.2024 по 15.01.2025, суд приходит к следующим выводам.

Пунктом 1 ст. 330 ГК РФ установлено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 1, 2 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В силу пункта 4 статьи 13 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

Нарушение срока технологического присоединения вызвано урегулированием сетевой организацией вопросов прокладки линии электропередачи с собственниками объектов, находящихся в зоне строительства линии, в том числе и в судебном порядке, что характеризует ответственное исполнение ответчиком своих обязательств перед истцом. При этом после получения ответчиком соответствующего решения суда в сентябре 2024 года, обязательства по договору № ...(147237) от 26 июня 2023 года исполнены ПАО «Россети Московский регион» в максимально короткие сроки (4 месяца).

При таких обстоятельствах, учитывая исполнение ответчиком обязательств по договору № ...(147237) от 26 июня 2023 года в полном объеме, а также наличие обстоятельств, объективно препятствующих ответчику в согласованный сторонами срок исполнить обязательства по договору, суд не усматривает правовых оснований для взыскания с ответчика в пользу истца неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Поскольку в удовлетворении основного требования отказано, производные требования о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда, штрафа также не подлежат удовлетворению.

При изложенных обстоятельствах суд отказывает в удовлетворении заявленных ...ой А.В. требований в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ...ой ... к ПАО «Россети Московский регион» об обязании осуществления договора технологического присоединения к электрически сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки – отказать.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Чертановский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение суда принято в окончательной форме 04 июня 2025 года.

Судья: