Дело №2-542/2022
УИД 91RS0021-01-2022-000686-84
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15 сентября 2022 года г. Судак
Судакский городской суд Республики Крым в составе:
председательствующего – судьи – Рыкова Е.Г.,
при секретаре – Акопджанян С.С.,
с участием: представителя истцов – Байрамгуловой А.А.,
представителя ответчика – ФИО1,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о защите прав потребителя в связи с нарушением срока осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, -
УСТАНОВИЛ:
ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 обратились в суд с иском к ГУП РК «Крымэнерго», увеличив исковые требования в порядке ст. 39 ГПК РФ, об обязании исполнить условия договоров, заключенных с истцами, об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям путем возложения на ответчика обязанности в течение 1 месяца с момента вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое подключение к электрическим сетям земельного участка, принадлежащего ФИО2, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 90:23:080115:50, площадью 1083 кв.м.; земельного участка, принадлежащего ФИО3, расположенного по адресу: <адрес>, ОК «Фрегат-ЧФ», <адрес>, с кадастровым номером 90:23:080115:7, площадью 1083 кв.м.; земельного участка, принадлежащего ФИО4, расположенного по адресу: <адрес>; земельного участка, принадлежащего ФИО5, расположенного по адресу: <адрес>, ОК «Фрегат-ЧФ», <адрес>, с кадастровым номером 90:23:080115:41, площадью 1028 кв.м.
Исковые требования мотивированы тем, что ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 являются собственниками земельных участков, расположенных по адресам: <адрес>, с кадастровым номером 90:23:080115:50; <адрес>, ОК «Фрегат-ЧФ», <адрес>, с кадастровым номером 90:23:080115:7; <адрес>; <адрес>, ОК «Фрегат-ЧФ», <адрес>, с кадастровым номером 90:23:080115:41, соответственно.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ответчику подана заявка на технические условия для присоединения к электрическим сетям, договором установлен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации. Данные технологические присоединения истцом были оплачены в полном объеме. Однако ответчиком действия, направленные на технологическое присоединение, не совершены. Аналогичная ситуация сложилась и у иных истцов. Истцы неоднократно обращались к ответчику с требованием о совершении действий по технологическому присоединению, однако данные требования были проигнорированы, в связи с чем истцы обратились в суд с настоящим иском для защиты своих нарушенных прав и законных интересов.
Истцы ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 в судебное заседание не явились, будучи извещенными о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщили.
В судебном заседании представитель истцов ФИО2 и ФИО3 по ордеру – адвокат Байрамгулова А.А. доводы иска поддержала, просила суд удовлетворить уточненные исковые требования в полном объеме.
Представитель ответчика – ГУП РК «Крымэнерго» ФИО1 в судебном заседании иск не признал, просил в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.
Исходя из положений ст.167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотрение дела в отсутствие неявившихся в судебное заседание без уважительных причин истцов, явка которых в судебное заседание обязательной не признана.
Суд, выслушав пояснения представителей сторон, исследовав доказательства, содержащиеся в материалах дела, приходит к следующему.
Правоотношения, возникшие между сторонами, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 442, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 861, Правилами обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным, специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 124.
В силу пункта 1 статьи 539 Гражданского Кодекса Российской Федерации по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
В соответствии со ст. 26 ФЗ Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ №35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Аналогичные положения содержатся и в пункте 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.
В пункте 7 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, установлена процедура технологического присоединения, в соответствии с которой завершающим этапом этой процедуры является составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
При этом согласно п. 12 Правил в рамках договора сетевая организация обязуется осуществить комплекс мероприятий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей, а потребитель услуг - оплатить их.
В пункте 16.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 861, установлено, что обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными пункте 14 этих Правил (физического лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику), распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
Подпунктом "г" пункта 25(1) названных выше Правил установлено, что в технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктом 14 Правил, должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).
Как установлено в судебном заседании, ДД.ММ.ГГГГ между ГУП РК «Крымэнерго» и ФИО2 заключен договор №, согласно которому ГУП РК «Крымэнерго» приняло на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя электроустановки садового дома по адресу: <адрес>, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15,0 (кВт), категория надежности третья (15 кВт), максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0,0 кВм, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет один год со дня заключения договора.
ФИО2 по договору № принял на себя обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение, которые составляют 550 рублей.
ФИО2 были выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ, которые являются неотъемлемой частью договора №.
Судом установлено и не оспаривается ответчиком, что ФИО2 исполнены обязательства по договору №, им оплачены расходы на технологическое присоединение в размере 550 рублей, вместе с тем сведений об исполнении условий договора ответчиком суду не представлено.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ГУП РК «Крымэнерго» и ФИО3 был заключен договор №, согласно которому ГУП РК «Крымэнерго» приняло на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя –электроустановки индивидуального жилищного строительства по адресу: <адрес>, ОК «Фрегат-ЧФ», <адрес>, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15,0 (кВт), категория надежности третья (15 кВт), максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0,0 кВм, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет один год со дня заключения договора.
ФИО3 по данному договору принял на себя обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение, которые составляют 550 рублей.
ФИО3 были выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ, которые являются неотъемлемой частью договора №.
Судом установлено и не оспаривается ответчиком, что ФИО3 исполнены обязательства по договору №, им оплачены расходы на технологическое присоединение в размере 550 рублей, однако доказательств соблюдения ответчиком условий договора по технологическому присоединению материалы дела не содержат.
Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ с аналогичными условиями заключен между ГУП РК «Крымэнерго» и ФИО5 договор №, предметом которого является технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя (электроустановки) объекта индивидуального жилищного строительства по адресу: <адрес>, ОК «Фрегат-ЧФ», <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 были выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям, которые являются неотъемлемой частью договора №.
Истцом ФИО5 взятые на себя по договору условия по оплате расходов на технологическое присоединение в размере 500,00 рублей исполнены в полном объеме, однако ответчиком условия договора не исполнены.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ГУП РК «Крымэнерго» и ФИО4 заключен договор №, предметом которого является технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя (электроустановки) объекта индивидуального жилищного строительства по адресу: <адрес>, ОК «Фрегат-ЧФ», <адрес>. Условия договора аналогичны условиям вышеуказанных договоров.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 были выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям, которые являются неотъемлемой частью договора №.
Как установил суд, ФИО4 взятые на себя по договору условия по оплате расходов на технологическое присоединение в размере 500,00 рублей исполнены в полном объеме, при этом ответчиком условия договора не исполнены, технологическое присоединение энергопринимающих устройств не осуществлено.
Частью 1 статьи 309 Гражданского Кодекса Российской Федерации установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Учитывая, что ГУП РК «Крымэнерго» в установленный договорами срок обязательства по названным договорам не исполнило, основываясь на установленных в судебном заседании обстоятельствах и исследованных в судебном заседании доказательствах с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности в совокупности с наличием бесспорных доказательств, подтверждающих требования истцов, оценив все представленные суду доказательства всесторонне, полно и объективно,, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств.
Кроме того, в силу ст. 103 ГПК РФ с ГУП РК «Крымэнерго» в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 1200,00 рублей, от уплаты которой истцы по настоящему спору освобождены.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд,-
РЕШИЛ:
Исковое заявление ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о защите прав потребителя в связи с нарушением срока осуществления технологического присоединения к электрическим сетям – удовлетворить.
Возложить на Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» (ОГРН <***>) обязанность исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2, в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств – электроустановок садового дома по адресу: <адрес>.
Возложить на Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» (ОГРН <***>) обязанность исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ с ФИО3, в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств – электроустановок объекта индивидуального жилищного строительства по адресу: <адрес>, ОК «Фрегат-ЧФ», <адрес>.
Возложить на Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» (ОГРН <***>) обязанность исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ с ФИО5, в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств – электроустановок объекта индивидуального жилищного строительства по адресу: <адрес>, ОК «Фрегат-ЧФ», <адрес>.
Возложить на Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» (ОГРН <***>) обязанность исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4, в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств – электроустановок объекта индивидуального жилищного строительства по адресу: <адрес>, ОК «Фрегат-ЧФ», <адрес>.
Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 1200,00 рублей.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым через Судакский городской суд Республики Крым в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Решение суда в окончательной форме составлено 15 сентября 2022 года.
Председательствующий – судья Е.Г. Рыков