Решение по делу № 2-923/2025 от 26.12.2025 - о возложении обязанности по выполнению работ по договору о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения, взыскании судебной неустойки, компенсации морального вреда.

УИД: 66RS0025-01-2025-000984-39 г/д 2-923/2025

Решение изготовлено

26.12.2025

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

г.Верхняя Салда 09 декабря 2025 года

Верхнесалдинский районный суд Свердловской области в составе

председательствующего Исаевой О.В.

при секретаре судебного заседания Ермаковой Е.А.

с участием прокурора Сычева И.П.

истца ФИО1

представителя ответчика ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Верхнесалдинского городского прокурора в интересах ФИО1 к АО «ГАЗЭКС» о возложении обязанности по выполнению работ по договору о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения, взыскании судебной неустойки, компенсации морального вреда,

установил:

Верхнесалдинский городской прокурор обратился в суд с иском в интересах ФИО1, в котором просит обязать АО «ГАЗЭКС» выполнить условия договора № .... от 29.08.2022 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу, взыскать компенсацию морального вреда в сумме 100 000 руб., в случае неисполнения решения суда в установленный срок взыскать неустойку в размере 5 000 руб. в день, начиная со следующего дня после установленного срока исполнения решения суда до фактического исполнения обязательства.

В обоснование заявленных требований указал, что в результате обращения ФИО1 установлено, что 29.08.2022 между ФИО1 и АО «ГАЗЭКС» заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, срок исполнения – 160 календарных дней со дня заключения договора. 15.12.2022 заключено дополнительное соглашение к договору, срок исполнения договора продлен до 31.12.2023. По состоянию на 05.09.2025 договор не исполнен. Невыполнение ответчиком обязанностей по договору приводит к значительным неудобствам для истца, в частности, к дополнительным затратам на отопление жилого помещения с помощью электроэнергии. Допущенное ответчиком нарушение требований законодательства в сфере газоснабжения повлекло за собой нарушение прав истца на своевременное подключение к газовым сетям. В связи с данными обстоятельствами истец испытывает нравственные страдания, вызванные отсутствием ожидаемого результата от организации, осуществляющей монополистическую деятельность в области технологического присоединения. В соответствии со ст. 308.1 ГК РФ в случае не исполнения ответчиком решения суда в установленный срок с него подлежит взысканию судебная неустойка в размере 5 000 руб. в день.

В судебном заседании прокурор заявленные требования и доводы, изложенные в обоснование иска, поддержала в полном объеме.

ФИО1 в судебном заседании настаивал на удовлетворении заявленных требований, пояснив, что до настоящего времени договор со стороны ответчика не исполнен, он вынужден переплачивать расходы по оплате за электроэнергию, поскольку отапливает жилое помещение не с помощью газа.

Представитель ответчика заявленные требования не признал, поскольку неисполнение договора в срок, заключенного с ФИО1, вызвано просрочкой исполнения подрядчиком работ по организации и строительству газопровода. 21.10.2024 от ФИО1 поступило заявление о заключение дополнительного соглашения к договору, которое было заключено и предусмотрена выплата ему компенсации за фактически потребленный газ с момента пуска газа за 12 месяцев. Также предусмотрена выплата неустойки. На день разрешения спора со стороны ответчика создана техническая возможность подключения объекта истца, имеется готовность произвести пуск газа, для этого истцу необходимо пройти инструктаж по безопасному использованию газа, заключить договор на техническое обслуживание и ремонт ВДГО, заключить договор на поставку газа. Истцу при обращении к ответчику 08.12.2025 было разъяснено данное обстоятельство, по состоянию на 09.12.2025 истцом не выполнены условия для фактического пуска газа. Размер компенсации морального вреда является завышенным.

Представители ООО «Смарт Групп», Уральского управления Ростехнадзора, привлеченные к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно спора, в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Судом в соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации принято решение о рассмотрении дела при данной явке.

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 4 Закона о газоснабжении одним из принципов государственной политики в области газоснабжения в Российской Федерации является государственная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики Российской Федерации с учетом промышленной и экологической безопасности.

21.04.2021 Президент Российской Федерации в своем Послании Федеральному собранию поручил осуществить догазификацию населенных пунктов Российской Федерации в срок до 2023 г. без привлечения денежных средств граждан.

Во исполнение указанного поручения выполнение данных мероприятий предусмотрено Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области на 2021-2030 годы», утвержденной Указом губернатора Свердловской области № 775-УГ от 29.12.2021.

Согласно программе социальной газификации подлежат газификации негазифицированные жилые дома, собственники которых получили возможность технологического присоединения объектов капитального строительства к газораспределительным сетям, которые будут построены до границ принадлежащих им земельных участков.

Правительство Российской Федерации постановлением от 13.09.2021 № 1547 утвердило Правила, которые определяют порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения (пункт 1).

В соответствии с п. 2 Правил № 1547, "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.

Подключение (технологическое присоединение) представляет собой совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности (пункт 2 Правил № 1547).

Пунктом 48 Правил № 1547 предусмотрено, что в случае если подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащим основному абоненту, исполнитель обращается к такому основному абоненту в целях осуществления подключения заявителя (абзац первый).

Согласно п. 119 Правил № 1547, в целях подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации заявитель направляет на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявку о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по типовой форме согласно приложению N 7 (далее - заявка о догазификации).

Для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии с разделом VII Правил № 1547.

Пунктом 121 Правил № 1547 установлен срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации. Так, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

Согласно п.п. 122, 123 Правил № 1547, в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать 200 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 200 до 500 метров; один год - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью свыше 500 метров.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен. В случае если указанные в абзацах восьмом - двенадцатом настоящего пункта обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору в рамках догазификации об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

В случае если для подключения заявителя требуется осуществление мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.

Пунктом 3 Правил определен порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения, к которому относятся: а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 1 к Правилам; б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 2 к Правилам с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении; в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении; г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению N 3 к Правилам; д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению N 4 к Правилам.

Точкой подключения в соответствии с Правилами № 1457 является место соединения сети газораспределения исполнителя или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с сетью газопотребления или газораспределения заявителя, а в случае обращения заявителя к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка в соответствии с пунктом 12 Правил - наружная (внешняя) стена объекта капитального строительства.

Из материалов дела следует, что ФИО1 является собственником жилого дома с кадастровым номером 66:08:0805017:830, расположенного в <адрес>.

АО «ГАЗЭКС» выданы Технические условия № Г-15061/2022 от 29.08.2022 на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования объектов, согласно которых точка подключения объекта – жилого дома № .... по <адрес> в г.Верхняя Салда предварительно определена в соответствии с ситуационным планом (Приложение № 1). АО «ГАЗЭКС» осуществляет проектирование и строительство газопровода от существующей сети газораспределения до точки подключения. Срок действия настоящих технических условий составляет 160 календарных дней.

29.08.2022 между ФИО1 (заявителем) и АО «ГАЗЭКС» (региональным оператором газификации, исполнителем) заключен договор № .... о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (далее - договор от 29.08.2022).

Согласно пункту 1 договора от 29.08.2022 исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети, по адресу: г.Верхняя Салда, <адрес>, кадастровый № ...., к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (далее - сеть газораспределения) сучетом максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях. Заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Согласно п. 2 договора, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 160 календарных дней со дня заключения договора. В том случае, если последний день срока выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения считается следующий за ним рабочий день.

На основании п. 4 договора от 29.08.2022 исполнитель обязан обеспечить разработку проектной документации сети газораспределения до точки присоединения на границе земельного участка заявителя, получить на нее положительное заключение; осуществить строительство сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки присоединения; осуществить фактическое присоединение объектов капитального строительства заявителя (но не ранее подписания акта о готовности) и составить акт о подключении (технологическом присоединении).

15.12.2022 между сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 к договору № .... от 29.08.2022, на основании которого срок исполнения договора продлен до 31.12.2023.

Таким образом, договор должен был быть исполнен сторонами не позднее 31.12.2023.

22.10.2024 по заявлению ФИО1, между сторонами заключено дополнительное соглашение к договору от 29.08.2022, согласно которому в случае нарушения исполнителем сроков выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа исполнитель по требованию заявителя обязан уплатить последнему неустойку в размере начисленной платы за фактически поставленный газ для удовлетворения коммунально-бытовых нужд за 12 календарных месяцев с момента фактического пуска газа. Оплата неустойки осуществляется ежемесячно путем зачета встречных однородных требований (в счет задолженности по договору поставки природного газа). Продление срока выполнения исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа не освобождает исполнителя от выплаты неустойки.

Из материалов дела следует, что мероприятия по подключению объекта капитального строительства истца реализуются в рамках объекта «Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес> в г.Верхняя Салда» силами ООО «Облгазпроект» на основании договора, заключенного с АО «ГАЗЭКС» № .... от 02.08.2022. По условиям договора проектно-изыскательные работы должны были быть выполнены до 30.10.2022, фактически проектная документация была изготовлена лишь 04.04.2023.

После проведенных мероприятий по определению подрядчика на строительство газопровода, 12.07.2023 между АО «ГАЗЭКС» и ООО «Смарт Групп» заключен договор № .... со сроком его исполнения 120 календарных дней, то есть до 30.11.2023. Вместе с тем, строительно-монтажные работы окончены подрядчиком лишь 05.08.2025.

24.10.2025 АО «ГАЗЭКС» направило в Уральское управление Ростехнадзора письмо с просьбой назначить уполномоченного представителя для участия в комиссии по приемке законченного строительством объекта газораспределительной сети с подписанием акта.

25.11.2025 составлен и подписан акт законченного строительством объекта газораспределительной системы – газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в г.Верхняя Салда по ул. <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Условиями сделки может быть предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий, определенных условиями сделки.

В силу ст. 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Согласно ст. 408 Гражданского кодекса Российской Федерации надлежащее исполнение прекращает обязательство.

Судом установлено, что исполнение договора от 29.08.2022, с учетом дополнительного соглашения, должно было быть исполнено исполнителем АО «ГАЗЭКС» в срок до 31.12.2023.

Ответчиком в обоснование доводов о невозможности исполнения обязательства перед истцом в установленный срок представлены документы, из которых следует, что АО «ГАЗ/КС» предпринимало меры к надлежащему исполнению договора. Просрочка исполнения обязательств обусловлена просрочкой исполнения обязательств подрядчиков по договорам, заключенным с АО «ГАЗЭКС», на проведение мероприятий по подготовке проектной документации и по строительству газопровода за пределами земельного участка истца до точки присоединения к объекту истца.

Судом также установлено, что строительство газопровода произведено, о чем 25.11.2025 составлен акт приемки. Следовательно, имеется техническая возможность подключения объекта капитального строительства – жилого дома истца к газораспределительной системе.

Правилами № 1547 установлена обязанность заявителя заключить договор на техническое обслуживание сети газораспределения и (или) газопотребления, внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и договор поставки газа после подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), уведомив об этом исполнителя (подпункт "е" пункта 74 Правил № 1547).

Таким образом, на момент разрешения спора, истцу необходимо выполнить требования, изложенные в п. 74 Правил № 1547 для подключения его домовладения к газораспределительной сети и пуска газа.

Вместе с тем, судом установлено, что в установленный договором от 29.08.2022, с учетом дополнительного соглашения, срок ответчиком не были исполнены обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства истца, доказательств неисполнения ответчиком условий договора вследствие непреодолимой силы не представлено.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о наличии оснований для возложения на АО «ГАЗЭКС» обязанности по выполнению работ, предусмотренных договором от 29.08.2022.

При определении компенсации морального вреда суд учитывает положения ст.ст. 1099-1101 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснения, изложенные в п. п. 1 - 3, 24 - 30 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.11.2022 № 33 «О практике применения судами норм о компенсации морального вреда», принимает во внимание, что на протяжении двух лет истец не может в полной мере пользоваться жилым домом, поскольку вынужден нести дополнительные, более значительные в сравнении с газовым отоплением, расходы на поддержание комфортной температуры в жилом помещении, что негативно сказалось на общем эмоциональном состоянии истца.

При таких обстоятельствах суд полагает возможным определить размер взыскиваемой с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда в сумме 5 000 руб.

На основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

В соответствии с пунктом 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 1367-О, от 24.11.2016 № 2579-О, положения пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации направлены на защиту прав кредитора по обязательству, в частности путем присуждения ему денежной суммы на случай неисполнения должником судебного акта на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, и с учетом разъяснений, данных в Постановлении Пленума № 7, где было указано, что присуждение судебной неустойки в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре возможно только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; суду надлежит учитывать обстоятельства, объективно препятствующие исполнению судебного акта о понуждении к исполнению в натуре.

Из изложенного выше следует, что судебная неустойка в отличие от классической неустойки несет в себе публично-правовую составляющую, поскольку является мерой ответственности на случай неисполнения судебного акта, устанавливаемой судом, в целях дополнительного воздействия на должника. Размер судебной неустойки определяется судом по своему внутреннему убеждению с учетом обстоятельств дела и исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды должником из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Определяя размер подлежащей взысканию с ответчика судебной неустойки, суд с учетом характера спорных правоотношений и субъектного состава спора, существа обязательства, подлежащего исполнению ответчиком, обстоятельств дела, руководствуясь принципами разумности и соразмерности судебной неустойки, как меры ответственности, характеру и последствиям нарушения обязательства, исходит из того, что судебная неустойка направлена на побуждение должника к своевременному исполнению возложенной решением суда обязанности, посредством стимулирования к совершению определенных действий, и полагает возможным взыскать с АО «ГАЗЭКС» в пользу ФИО1 на случай неисполнения решения суда в части возложения обязанности по выполнению работ судебную неустойку, предусмотренную ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда.

Учитывая конкретные действия, которые ответчик обязан совершить, и объем мероприятий, необходимых для их совершения, суд, в соответствии с ч. 2 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, находит подлежащим установлению срок, в течение которого решение суда подлежит исполнению ответчиком.

Исходя из принципа разумности, необходимости соблюдения баланса прав и интересов обеих сторон, суд полагает разумным предоставить срок для исполнения решения суда в части возложения обязанности по исполнению договора от 29.08.2022 - в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика подлежит взысканию в доход бюджета государственная пошлина в сумме 3 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования Верхнесалдинского городского прокурора в интересах ФИО1 о возложении обязанности по выполнению работ по договору о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения, взыскании судебной неустойки, компенсации морального вреда – удовлетворить частично.

Возложить на АО «ГАЗЭКС» обязанность в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу выполнить мероприятия по подключению (техническому присоединению) домовладения ФИО1 по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Салда, <адрес>, к сети газораспределения, в соответствии с договором № .... от 29.08.2022.

В случае неисполнения решения суда взыскать неустойку из расчета 1 000 руб. в день за каждый день неисполнения судебного акта до дня фактического исполнения судебного решения.

Взыскать с АО «ГАЗЭКС» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в сумме 5 000 руб.

В удовлетворении остальной части иска – отказать.

Взыскать с АО «ГАЗЭКС» в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 3 000 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда через Верхнесалдинский районный суд в течение месяца со дня изготовления в окончательной форме.

Судья О.В.Исаева