Уникальный идентификатор дела
№ 92RS0002-01-2023-004878-49
Дело № 2-4565/2023
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
29 ноября 2023 год город Севастополь
Гагаринский районный суд города Севастополя в составе:
председательствующего судьи Матюшевой Е.П.,
при секретаре судебного заседания Севрюгиной Е.А.
с участием истца – ФИО1
представителя ответчика- ФИО2
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» о защите прав потребителей
установил:
Истец ФИО1 обратилась в суд с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» о защите прав потребителей и просил: обязать ответчика выполнить мероприятия по технологическому присоединению; назначить ответчику срок выполнения присоединения; взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока выполнения работы оказания услуги в размере 51072 рублей.
Исковые требования мотивированы тем, что истец ДД.ММ.ГГГГ обратился в ООО «Севастопольэнерго» по вопросу подключения участка к электросети, ДД.ММ.ГГГГ ему выданы технические условия для присоединения к электросетям. ДД.ММ.ГГГГ истец оплатил счет №, подтвердив заключение договора. Срок исполнения обязательств установлен в течение 30 рабочих дней, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Истцом выполнены обязательства – установлена опорная конструкция, точка согласована с инженером ФИО3 и отмечена на кадастровой карте участка №. ДД.ММ.ГГГГ прибыли специалисты для подключения, однако подключение осуществлено не было с указанием на несоответствие места подключения. На обращения в ООО «Севастопольэнерго» истец ответа не получил. Просрочка исполнения обязательств со стороны ответчика составляет 58 дней.
В судебном заседании истец ФИО1 доводы иска поддержал, просил удовлетворить, указал, что при подаче им документов для подключения предоставлена схема из публичной кадастровой карты с указанием точки подключения.
Представитель ответчика просил в удовлетворении исковых требований отказать по основаниям, изложенным в письменных возражениях на иск.
Суд, заслушав пояснения сторон, исследовав материалы гражданского дела, пришел к следующему.
Частью 1 ст. 8 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в частности, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом.
Согласно ст. 432 Гражданского кодекса РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Частью 1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
В соответствии с абзацем 1 части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Согласно абзацу 3 части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.
В соответствии с абзацами 4, 7 части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора.
Порядок осуществления и выполнения по технологическому урегулирован Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям". (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 25 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии.
Согласно п. 25(1) Правил 25(1) в технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно) настоящих Правил, должны быть указаны: а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. При этом определение точки присоединения вне границ участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, возможно исключительно в случае, когда такое расположение точки присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию отношений с иными лицами, включая сетевые организации, в том числе по оформлению земельно-имущественных отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Судом установлено, что истец ДД.ММ.ГГГГ обратился в ООО «Севастопольэнерго» по вопросу технологического присоединения к электрическим сетям объекта – жилого дома, расположенного по адресу: г.<адрес> (кадастровый №).
ДД.ММ.ГГГГ истцу выданы технические условия №, согласно которым максимальная мощность присоединения ЭПУ составляет 15кВт.
Истцом проведена оплата предоставленных услуг в размере 51072 рублей.
В соответствии с пунктом 11 Технических условий заявителю необходимо обеспечить на границе участка место для установки ООО «Севастопольэнерго» ВУЩ -0,4 кВ и (или) иного оборудования и свободный доступ к месту установки ВУЩ 0,4 кВ объекта, выполнить подготовку места под размещение ВУЩ-0,4кВ, в том числе установит опорную конструкцию на границе земельного участка; выполнить мероприятия по обустройству заземляющего контура и возможности дальнейшего заземления ВУЩ-0,4 кВ, устанавливаемого силами ООО «Севастопольэнерго» на опорной конструкции заявителя.
Таким образом, обязанность ответчика осуществить технологическое присоединение корреспондируется обязанности истца по исполнению пункта 11 технических условий.
Судом установлено, что на обращение истца от ДД.ММ.ГГГГ об указании места трубостойки на 40 метров от границы участка <адрес> в сторону <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ за №Итп/23-02682 в адрес истца ФИО1 путем размещения в электронном кабинете направлен ответ о предложении выполнить технические условия в существующей редакции с учетом положений пунктов 15,18, 25(1) Правил.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭКСИЛОН», выполняющим работы по установке (замене) приборов учета электрической энергии иного оборудования, сообщено в адрес ООО «Севастопольэнерго», что ДД.ММ.ГГГГ осуществлен выезд бригады для монтажа щита учета на участке истца. В результате осмотра выяснилось, что до ближайшей ВЛ-0,4кВ от КТП971 л.15 больше 50 м, в силу чего монтаж был отменен.
Ответчиком ДД.ММ.ГГГГ путем размещения письма в электронном кабинете ФИО1 сообщено об отсутствии технической возможности присоединения ввиду несоответствия точки и предложено перенести трубостойку и установить ее на границе земельного участка в районе ближней опоры ВЛ-0,4кВ от КТП -971 л.15, после чего уведомить ООО «Севастопольэнерго».
В тот же день ДД.ММ.ГГГГ истом подано заявление о необходимости провести подключение с указанием на распечатку публичной кадастровой карты, приложенную к заявлению о подключении, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Севастопольэнерго» истцу повторно сообщено о необходимости переноса трубостойки.
Таким образом, в ходе рассмотрения дела установлено, что неподключения истца связано с невыполнением именно ФИО1 технологических условий для подключения, а не по вине ответчика, при таких обстоятельствах оснований для понуждения ООО «Севастопольэнерго» осуществить подключение и взыскания неустойки за нарушение сроков подключения не имеется.
Доводы истца о том, что точка подключения обозначена им на публичной кадастровой карте при подаче заявления судом отклоняются как несостоятельные, поскольку предоставление истцом указанной карты имеет целью определить ответчику возможность подключения исходя из существующих сетей, а не определяет точку подключения как таковую.
С учетом изложенного, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований
Руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил :
В удовлетворении исковых требований отказать.
Решение может быть обжаловано в Севастопольский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Гагаринский районный суд города Севастополя.
Решение принято в окончательной форме 06 декабря 2023 года.
Председательствующий:
Судья /подпись/ Е.П. Матюшева
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>