Решение по делу № 2-344/2025 от 28.05.2025 - о возложении обязанности исполнить обязательства по договору, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки.

Дело № 2-344/2025 26 мая 2025 года

УИД 29RS0016-01-2025-000465-88

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Новодвинский городской суд Архангельской области

в составе председательствующего судьи Склейминой Н.В.,

при секретаре Батраковой К.Д.,

при участии истца ФИО1, его представителя ФИО2,

представителя ответчика ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Новодвинске Архангельской области гражданское дело по иску ФИО1 к публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» о возложении обязанности исполнить обязательства по договору, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки,

установил:

ФИО1 обратился с исковым заявлением к ПАО «Россети Северо-Запад» о возложении обязанности исполнить условия договора № АРХ-04144-Э-А/22, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки.

В обоснование требований указал, что между истцом и ответчиком 15.11.2022 заключен договор №АРХ-04144-Э-А/22 об осуществлении технологическое присоединения к электрическим сетям (далее по тексту – договор). На основании условий договора ответчик, являющийся сетевой организацией, принял обязательство в срок, не превышающий одного года, – до 31.05.2024 осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя для обеспечения технологической возможности электроснабжения объекта индивидуального жилого строительства по адресу: <адрес>, муниципальное образование «Койдокурское», д. Хомяковская, для подключения земельного участка с кадастровым номером ЗУ №. По условиям данного договора потребитель со своей стороны принял обязательство оплатить расходы на технологическое присоединение в сумме 45000 рублей. Истец произвел оплату в полном объеме. 24.07.2024 ПАО «Россети Северо-Запад» предложили потребителю заключить дополнительное соглашение о продлении срока выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединениюдо 31.05.2024. Предложение о продлении указанного срока истец не принял. Полагает, что ресурсоснабжающей организацией нарушены его права, как потребителя услуг. Просит возложить на ПАО «Россети Северо-Запад» в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу обязанность исполнить условия договора № АРХ-04144-Э-А/22 от 15.11.2022, а именно: осуществить технологическое присоединение до точки присоединения к электрическим сетям для подключения земельного участка с кадастровым номером №, взыскать с ответчика 34312,50 руб. в качестве неустойки, предусмотренной договором за период с 31.05.2024 по 01.04.2025, компенсировать моральный вред в сумме 45000 руб., штраф.

Истец ФИО1 и его представитель ФИО2 исковые требования поддержали. Пояснил, что в настоящее время обязательства по договору ПАО «Россети Северо-Запад» исполнили, настаивали на требованиях о взыскании неустойки, компенсации морального вреда.

Представитель ответчика ФИО3 с исковыми требованиями не согласен по основаниям, изложенным в письменном отзыве на исковое заявление. Полагает, что не имеется оснований для компенсации морального вреда, поскольку истцом не доказано в чем он претерпел нравственные страдания, полгал, что имеются основания для применения ст. 333 ГК РФ. Представил уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям от 22.05.2025 и акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии.

Выслушав истца и его представителя, представителя ответчика, исследовав письменные материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

В силу норм статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии со ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него, отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.

К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пунктом 6 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее Правила), технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора.

Объем мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям предусмотрен пунктом 18 Правил.

Как следует из материалов дела, 15.11.2022 между истцом и ответчиком заключен типовой договор №АРХ-04144-Э-А/22об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

Согласно п.п. 1, 2 указанного договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (истца) для электроснабжения объекта – жилого дома по адресу: <адрес>, муниципальное образование «Койдокурское», д. Хомяковская, кадастровый №, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению электроустановок, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с заявителем в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств распределяются следующим образом:

Согласно п. 6 договора, сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения электропринимающих устройств заявителя (истца), указанные в технических условиях.

В силу п. 8 договора, заявитель (истец) принял на себя обязательства по надлежащему исполнению обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя (истца) мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя (истца), на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора (п. 4 договора).

Сторонами согласовано, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора (п. 5 договора).

Таким образом, при заключении 15.11.2022 договора технологического присоединения к электрическим сетям стороны определили объем мероприятий по технологическому присоединению, указанный в технических условиях, и срок выполнения данных мероприятий – 1 год со дня заключения договора, то есть до 15.11.2023.

Истцу приложено заключить дополнительное соглашение от 30.10.2023 № АРХ-04144-Э-А/22-001, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 31.05.2024. Указанное соглашение истец не подписал.

Свои обязательства истец исполнил в полном объеме 24.11.2022, что подтверждается сведениями об оплате на сумму 6750 руб. и не оспаривается ответчиком. Общий размер платы составил 45000 руб., что следует из п.10 договора.

Учитывая, что ответчиком не представлено доказательств невозможности осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств истца, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных истцом требований об обязании ответчика исполнить обязательства по договору от 15.11.2022 №АРХ-04144-Э-А/22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для подключения земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: по адресу: <адрес>, муниципальное образование «Койдокурское», д. Хомяковская, принадлежащего ФИО1

С учетом того, что в процессе рассмотрения дела по существу осуществлено технологическое присоединение земельного участка ФИО1 к электрическим сетям, данные требования исполнению не подлежат.

В силу п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Подпункт «в» пункта 16, указанных Правил подразумевает обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Расчет неустойки, который просит взыскать истец за период с 31.05.2024 по 01.04.2025 в сумме 34312 рублей 50 копеек, соответствует условиям договора и указанным п. «в» п.16 Правил.

Расчет неустойки ответчиком не оспаривается, контррасчета не представлено.

В п. 1 постановления Пленума Верховного Суда от 28 июня 2012 года № 17 разъяснено, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми ГК РФ, Законом «О защите прав потребителей», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ.

Руководствуясь положениями ст. 15 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», учитывая фактические обстоятельства дела, характер и степень нравственных страданий потребителя, требований разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд определяет ко взысканию с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей.

Исходя из п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 18656,25 руб. ((34312,50+3000)/50%).

На основании положений ст. 333.19 НК РФ, ст.103 БК РФ с ответчика в пользу в пользу бюджета городского круга Архангельской области «Город Новодвинск» подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден, исходя из двух заявленных требований неимущественного характера, то есть в сумме 6000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ,

решил:

исковые требования ФИО1 к публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» о возложении обязанности исполнитель обязательства по договору, компенсации морального вреда, судебной неустойки, удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу выполнить обязательства по договору № АРХ-04144-Э-А/22 от 15.11.2022, а именно: осуществить технологическое присоединение до точки присоединения к электрическим сетям для подключения земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего ФИО1.

Данные требования оставить без исполнения.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»(ИНН <***>) в пользу ФИО1(СНИЛС №) неустойку в размере 34312 рублей 50 копеек, компенсацию морального вреда в размере 3000рублей, штраф в размере 18656 рублей 25 копеек, всего взыскать 55968 рублей 75 копеек.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» государственную пошлину в доход бюджета городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» в сумме 6000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Архангельском областном суде путем подачи апелляционной жалобы через Новодвинский городской суд Архангельской области в течение месяца со дня принятия в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 28.05.2025.

Судья Н.В. Склеймина