УИД: 77RS0004-02-2022-011425-11
Дело № 2-6377/2022
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва 18 ноября 2022 года
Гагаринский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Кочневой А.Н., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-6377/2022 по иску ФИО1 к АО «ТСОЮЗ» о понуждении к исполнению обязанностей по договору, обязании осуществить технологическое присоединение, взыскании неустойки,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратилась в суд с иском к АО «ТСОЮЗ», просит обязать АО «ТСОЮЗ» осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям электропринимающих устройств жилого дома, расположенного по адресу: адрес, у адрес, адрес, уч. 310 с кадастровым номером 77:21:0151902:200, в соответствии с условиями договора от 13.09.2021 № 466/21 и технических условий № 310_2-ФАВ(АБ) от 13.09.2021, в течение месяца с момента вступления решения в законную силу; взыскать с АО «ТСОЮЗ» в пользу ФИО1 неустойку в размере 770 руб. за период с 18.06.2022 по 15.07.2022, неустойку в размере 27,5 руб. за каждый день, начиная с 16 июля 2022 года до дня фактического исполнения судебного решения, компенсацию морального вреда 100 000 руб., штраф в размере 50 %, взыскивать неустойку на случай неисполнения в сутки в размере 5 000 руб. ежедневно до момента фактического исполнения судебного акта.
В обоснование требований указывает, что 30.08.2021 подала ответчику заявку на осуществление технологического присоединения, а затем заключила с АО «ТСОЮЗ» договор осуществления технологического присоединения к электрическим сетям. Истец оплатила технологическое присоединение, присоединение в соответствии с условиями договора должно было быть произведено в течение полугода, то есть до 17.06.2022. По состоянию на 15.07.2022 ответчик обязательства не исполнил, истцом подготовлены энергопринимающие устройства, претензии истца об осуществлении технологического присоединения оставлены ответчиком без удовлетворения. Письмом ПАО «Россети Московский регион» подтверждается, что решение вопроса электрификации строения истца должно быть произведено ответчиком, сетевой организацией и владельца близко расположенной электрической сети. В связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору, истец произвел расчет неустойки соответствии с условиями п. 17 договора в размере 770 руб. за период с 18.06.2022 по 15.07.2022, которую просит взыскать до дня фактического исполнения решения суда в.
Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.
Ответчик о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен, в судебное заседание явку представителя не обеспечил, о причинах неявки не сообщил, ходатайств и возражений не заявлял, доказательств уважительности причин неявки не представил.
Руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, суд решил рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени месте судебного разбирательства.
Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно статье 707 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (пункт 1).
Судом установлено, что 30.08.2021 ФИО1 подала ответчику заявку на осуществление технологического присоединения дома малоэтажной застройки по адресу: г. Москва, адрес «Фаворит», адрес очередь, д. 310, с планируемым сроком введения энергопринимающего устройства в эксплуатацию сентябрь 2021 года. К заявке истцом приложено согласие иных собственников на присоединение, документы о собственности и план расположения энергопринимающих устройств.
Пунктом 10 договора предусмотрена плата за технологическое присоединение в размере 550 руб.
Истцом плата по договору внесена 30.11.2021, что подтверждается чеком на сумму 550 руб.
АО «ТСОЮЗ» направил подписанный экземпляр договора от 13.09.2021 ФИО1, который пописан истцом 30.11.2021, второй экземпляр направлен ответчику по электронной почте и получен 17.12.2021 по адресу контактной информации на сайте, по юридическому адресу конверт возвращен за истечением срока хранения.
Пунктом 5 договора предусмотрено, что технологическое присоединение производится в течение 6 месяцев со дня заключения договора.
Пунктом 21 договора предусмотрено, что договор считается заключённым с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию. Следовательно договор считается заключенным с 17.12.2021, а срок исполнения обязательств ответчика по осуществлению технологического присоединения истек 17 июня 2022 года.
Как указывает истец, по состоянию на 15.07.2022 ответчик обязательства не исполнил, истцом подготовлены энергопринимающие устройства, претензии истца об осуществлении технологического присоединения от 22.02.2022 и 16.03.2022 с указанием на исполнение истцом обязательств и требованием к ответчику осуществить технологическое присоединение, оставлены ответчиком без удовлетворения.
Из письма ДЖКХ г. Москвы от 01.06.2022 следует, что электроснабжение поселка, где располагается земельного участка истца осуществляется по распределительной сети 10/0,4 кВ АО «ТСОЮЗ», у которого имеется техническая возможность осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца.
В силу п. 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.
Пунктом 7 указанных правил установлена процедура технологического присоединения:
а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил;
б) заключение договора;
в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором;
г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13, 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, которые используются физическими лицами для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" с учетом положений пунктов 18(1) - 18(4) настоящих Правил не требуется;
д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").
В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - обеспечение сетевой организацией возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами и для выдачи объектами микрогенерации заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, заключаемых заявителем на розничном рынке в целях обеспечения поставки электрической энергии.
Абзацем 13 пункта п. «б» пункта 16 Порядка срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;
Ответчиком доводы истца не оспорены, достаточных и достоверных доказательств надлежащего исполнения условий договора в нарушение ч. 4 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» не представлено, как не представлено и доказательств, что истцу направлялось в соответствии с п. 19 Порядка уведомления о необходимости предоставления дополнительных документов. Судом доказательств, которые бы опровергали доводы стороны истца, не добыто.
При таких обстоятельствах, поскольку доказательств надлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору технологического присоединения не представлено, истец требует понудить ответчика к исполнению обязательств по договору.
В силу ч. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:
назначить исполнителю новый срок;
поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона (пункт 3 статьи 31 вышеуказанного закона).
Согласно п. 17 договора предусмотрено начисление неустойки 5 % от платы за технологическое присоединение (550 руб.) за каждый день просрочки, совокупный размер не может превышать размер неустойки, определенной за год.
Таким образом, учитывая заявленный истцом размер неустойки суд возлагает на ответчика обязанность осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям электропринимающие устройства жилого дома, расположенного по адресу: адрес, у адрес, адрес, уч. 310 в соответствии с условиями договора от 13.09.2021 № 466/21 и технических условий № 310_2-ФАВ(АБ) от 13.09.2021, в течение месяца с момента вступления решения в законную силу (ст. 206 ГПК РФ) и взыскивает с АО «ТСОЮЗ» в пользу истца неустойку в размере 4 207,5 руб. за период с 18.06.2022 по 18.11.2022, а также неустойку в размере 27,5 руб. (550 х 50 : 100) за каждый день, начиная с 19 ноября 2022 года до дня фактического исполнения судебного решения. неустойку на случай неисполнения в сутки в размере 200 руб. ежедневно до момента исполнения требования об обязании осуществить технологическое подключение.
Также, подлежат удовлетворению и требования истца о взыскании в её пользу в соответствии со ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» компенсации морального вреда, при решении вопроса о размере которой суд учитывает требования разумности и справедливости, степень и характер нравственных страданий истца и находит возможным взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 4 000 руб.
В соответствии со статьёй 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов, от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 4 103,74 руб. ((4 207,5 + 4 000) / 100 х 50).
На основании п. 1 ст. 380.3 ГК РФ, ст. 35 ГПК РФ, суд считает возможным взыскать с каждого ответчика в пользу истца на случай неисполнения ими решения суда денежную сумму в размере 200 руб. в день, в день, начиная со дня, следующего за днем окончания срока исполнения решения, установленного судом, в случае неисполнения решения суда о допуске.
Оснований для установления указанного истцом размера неустойки суд не усматривает.
С учетом статьи 103 ГПК РФ, части 1 статьи 333.20 Налогового кодекса РФ, суд взыскивает с ответчика государственную пошлину в размере 400 руб. в доход бюджета г. Москвы.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Обязать АО «ТСОЮЗ» (ИНН <***>) осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям электропринимающие устройства жилого дома, расположенного по адресу: адрес, у адрес, адрес, уч. 310 с кадастровым номером 77:21:0151902:200, в соответствии с условиями договора от 13.09.2021 № 466/21 и технических условий № 310_2-ФАВ(АБ) от 13.09.2021, в течение месяца с момента вступления решения в законную силу.
Взыскать с АО «ТСОЮЗ» (ИНН <***>) в пользу ФИО1 (паспортные данные) неустойку в размере 4 207,5 руб., компенсацию морального вреда 4 000 руб., штраф в размере 4 103,74 руб.
Взыскивать с АО «ТСОЮЗ» (ИНН <***>) в пользу ФИО1 (паспортные данные) неустойку в размере 27,5 руб. за каждый день, начиная с 19 ноября 2022 года до дня фактического исполнения судебного решения, неустойку на случай неисполнения в сутки в размере 200 руб. ежедневно до момента исполнения требования об обязании осуществить технологическое подключение.
Взыскать с АО «ТСОЮЗ» (ИНН <***>) в доход бюджета адрес государственную пошлину в размере 400 руб.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Гагаринский районный суд г. Москвы в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Решение в окончательной форме изготовлено 24 ноября 2022 года.
Судья фио