Дело № 2-4664/2022 УИД 76RS0014-01-2022-003889-48

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

07 ноября 2022 года г. Ярославль

Кировский районный суд г. Ярославля в составе председательствующего судьи Барышевой В.В.,

при секретаре Ляминой К.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «ПроектСтройИндекс» о расторжении договора об оказании услуг и взыскании денежных средств,

установил:

ФИО1 обратился с исковыми требованиями к ООО «ПроектСтройИндекс» о расторжении договора об оказании услуг и взыскании денежных средств. В обоснование заявленных исковых требований ссылается на то, что 08.02.2022 между ним и ответчиком был заключен договор возмездного оказания услуг №, по условиям которого ответчик принял на себя обязательство в срок до 10.02.2022 осуществить подбор строительной фирмы на строительство фундамента садового домика на земельном участке по адресу: <адрес> Стоимость услуг по договору составляла 30 000 руб. Оплата услуг по договору истцом произведена путем перечисления денежных средств на счет ответчика. В установленный договором срок услуги истцу не оказаны, в связи с чем 22.02.2022 истец обратился к ответчику с претензией о расторжении договора и возврате уплаченных по договору денежных средств. Требования истца ответчиком удовлетворены не были.

Истец просит расторгнуть договор возмездного оказания услуг № от 08.02.2022, заключенный между ним и ответчиком, взыскать с ответчика уплаченные по договору денежные седства в размере 30 000 руб., неустойку за просрочку исполнения обязательства по возврату денежных средств за период с 05.03.2022 по 15.09.2022 в размере 175500 руб.. взыскивать неустойку, начиная с 16.09.2022 по дату исполнения решения суда, взыскать штраф на основании п.6 ст.13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Истец в судебное заседание не явился, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие, исковые требования поддержал.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен о месте и времени рассмотрения дела, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие, представил письменный отзыв на исковое заявление, в котором указал на то, что в силу п.5 ст. 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги), в связи с чем сумма подлежащей ко взысканию неустойки не может превышать 30 000 руб.

Исследовав письменные материалы дела, суд полагает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению частично.

Материалами дела установлено, что 08.02.2022 между ФИО1 и ООО «ПоектСтройИндекс» был заключен договор возмездного оказания услуг №, по условиям которого ответчик принял на себя обязательство в срок до 10.02.2022 осуществить подбор строительной фирмы на строительство фундамента садового домика на земельном участке по адресу: <адрес>. Стоимость услуг по договору составляла 30 000 руб. Оплата услуг по договору истцом произведена путем перечисления денежных средств на счет ответчика. В установленный договором срок услуги истцу не оказаны, в связи с чем 22.02.2022 истец обратился к ответчику с претензией о расторжении договора и возврате уплаченных по договору денежных средств. Требования истца ответчиком удовлетворены не были.

Согласно положениям ст. 27 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

На основании п.1 ст. 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) потребитель по своему выбору вправе: отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

То обстоятельство, что в установленный договором срок услуга по подбору строительной фирмы на строительство фундамента садового домика на земельном участке по адресу: <адрес>, ООО «ПроектСтройИндекс» не оказана, ответчиком не оспаривается.

Следовательно, требования истца о расторжении договора и взыскании уплаченных по договору денежных средств являются обоснованными.

Факт внесения истцом оплаты по договору подтверждается банковским чеком-ордером.

Согласно положениям ст. 31 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования. За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.

В силу п.5 ст. 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика неустойки за просрочку исполнения требований потребителя о возврате денежных средств за период с 05.03.2022 по день исполнения судебного решения.

Вместе с тем, с учетом положений Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», суд полагает, что с ответчика в пользу истца может быть взыскана неустойка за период с 05.03.2022 по 31.03.2022 (включительно), что составит 15300 руб., и за период с 01.10.2022 по 07.11.2022, что составит 33 300 руб. Однако, поскольку сумма взысканной неустойки не может превышать цену услуги, то с ответчика в пользу истца подлежит ко взысканию неустойка в размере 30 000 руб. Оснований для взыскания неустойки на период по дату фактического исполнения решения не имеется.

На основании п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Судом установлено, что истец обращался к ответчику с претензией о расторжении договора строительного подряда. Ответчик в удовлетворении претензии истца отказал. Таким образом, требования истца о взыскании в его пользу штрафа за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя являются основанными.

Размер подлежащего ко взысканию штрафа составит 30 000 руб. ( 30 000 руб. + 30 000 руб. /2)

В соответствии со ст.103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета г.Ярославля подлежит взысканию государственная пошлина.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

решил:

Расторгнуть договор возмездного оказания услуг № от 08.02.2022, заключенный между ФИО1 и Обществом с ограниченной ответственностью «ПроектСтройИндекс».

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройИндекс», <данные изъяты>, в пользу ФИО1, <данные изъяты>, уплаченные по договору денежные средства в размере 30 000 руб., неустойку в размере 30 000 руб., штраф в размере 30 000 руб., а всего взыскать 90 000 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройИндекс», <данные изъяты>, госпошлину в бюджет муниципального образования г. Ярославль в размере 4000 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ярославский областной суд в течение одного месяца со дня вынесения через Кировский районный суд г. Ярославля.

Судья: В.В.Барышева