УИД 77RS0007-02-2024-016659-90
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
адрес 16 сентября 20205 года
Замоскворецкий районный суд адрес в составе председательствующего судьи Перепечиной Е.В.,
при помощнике фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2537/2025 по иску ФИО1 к ПАО «Россети Центр» об обязании произвести технологическое присоединение, взыскании неустойки,
УСТАНОВИЛ :
Истец обратился с иском к ПАО «Россети Центр», просил обязать ответчика в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: адрес, адрес, район адрес, кадастровый номер 69:10:0000038:4390, а именно выполнить действия, предусмотренные п.7 условий типового договора № 42069079 и п.12 технических условий № 20658996, и другие действия, обеспечивающие заявителю возможность своими действиями осуществить фактическое присоединение своих энергопотребляющих устройств к электрическим сетям. В случае неисполнения судебного решения взыскать с ответчика в пользу истца судебную неустойку в размере сумма за каждый день неисполнения.
В обоснование требований истец указал, что ему принадлежит земельный участок, на котором осуществлено строительство жилого дома. У истца возникла необходимость электрификации жилого дома.
02.04.2021 был заключен договор № 42069079 между истцом и ПАО «МРСК Центра» филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (ПАО «Россети Центр в лице филиала «Тверьэнерго», истцом произведена оплата по договору за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя.
Однако обязательства по договору не исполнены, в связи с чем истец обратился с настоящим иском.
В судебное заседание истец явился, требования поддержал. Пояснил, что с 2021 года договор не исполнен, жилой дом не электрифицирован.
Представитель ответчика не явился, направлены письменные возражения, в которых содержится просьба в иске отказать.
Представители 3-х лиц не явились, извещены надлежащим образом.
В силу ст. 167 ГПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело по существу при указанной явке.
Выслушав истца, исследовав письменные материалы дела, материалы административного дела, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (подпункт 1 пункта 1 статьи 8 ГК РФ).
В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).
Согласно пункту 1 статьи 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии (пункт 2).
К отношениям по договору снабжения электрической энергией правила данного параграфа применяются, если законом или иными правовыми актами не установлено иное (пункт 4).
Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии установлены Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике".
В силу статьи 26 Федерального закона "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Технологическое присоединение объектов микрогенерации должно предусматривать обеспечение технического ограничения выдачи электрической энергии в сеть с максимальной мощностью, не превышающей величину максимальной мощности принимающих устройств потребителя электрической энергии, которому принадлежат на праве собственности или ином законном основании объекты микрогенерации, и составляющей не более 15 киловатт.
Лица, обратившиеся к сетевой организации для заключения договоров об осуществлении технологического присоединения или заключившие такие договоры, вправе обратиться в органы государственного регулирования цен (тарифов) для урегулирования споров, связанных с установлением и применением сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).
Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.
Под однократностью понимается разовое осуществление процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, а также построенных линий электропередачи, в объеме максимальной мощности таких энергопринимающих устройств, указанной в документах, подтверждающих технологическое присоединение, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации постановлением от 27 декабря 2004 г. N 861 утвердило Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила N 861).
При осуществлении первичного технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя все технические параметры такого присоединения закрепляются за присоединенными энергопринимающими устройствами и фиксируются в документах о технологическом присоединении, в частности в акте об осуществлении технологического присоединения. Такими техническими параметрами являются: максимальная мощность энергопринимающих устройств, категория надежности, количество точек присоединения, уровень напряжения, на котором присоединены энергопринимающие устройства.
Исходя из положений пункта 3 Правил N 861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения настоящих Правил и наличия технической возможности технологического присоединения.
Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином, предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные названными Правилами; заключение договора является обязательным для сетевой организации; при необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (пункт 6 данных Правил).
Согласно пункту 8(5) Правил N 861 в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию в соответствии с предусмотренным настоящими Правилами общим порядком технологического присоединения с учетом особенностей, установленных в зависимости от мощности присоединяемых устройств.
В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество не вправе препятствовать сетевой организации в осуществлении технологического присоединения таких энергопринимающих устройств и требовать за это плату.
При этом действующее правовое регулирование устанавливает, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем). По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения (в том числе разработать технические условия), а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, подпункт "е" пункта 16, пункты 16(2), 16(4), 17, 18 Правил технологического присоединения).
Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 25 апреля 2019 г. N 19-П, действующее законодательство не запрещает опосредованное присоединение энергопринимающих устройств потребителя - физического лица через объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в собственности иного лица, не являющегося сетевой организацией, с обязательным согласованием с соответствующей территориальной сетевой организацией и при условии соблюдения выданных ранее технических условий. При этом, стороны такого опосредованного присоединения заключают соглашение о перераспределении мощности между сторонами опосредованного присоединения и определении порядка компенсации сторонами опосредованного присоединения потерь электрической энергии в электрических сетях владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (пункты 40(4), 40(5), 40(7) и 40(8) Правил технологического присоединения).
Вместе с тем, как указал Конституционный Суд Российской Федерации, для территориальных сетевых организаций установлен иной порядок технологического присоединения к их электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии. Согласно Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных Правил и наличии технической возможности технологического присоединения (пункт 4.2 постановления).
Таким образом, исходя из вышеприведенных правовых положений, под однократностью понимается разовое осуществление процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии в объеме максимальной мощности таких энергопринимающих устройств, указанной в документах, подтверждающих технологическое присоединение, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Кроме того, однократность технологического присоединения к электрическим сетям означает, что плата за технологическое присоединение взимается однократно; при изменении формы собственности или собственника (заявителя или сетевой организации) не требуется осуществления новой процедуры технологического присоединения; изменение формы собственности или собственника (заявителя или сетевой организаций) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присоединение; реконструкция объекта капитального строительства, ранее присоединенного к электрическим сетям, при которой не осуществляется реконструкция и увеличение мощностей энергопринимающего устройства, или при которой не осуществляется изменение категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, влекущее изменение схем внешнего электроснабжения, не требует осуществления нового повторного технологического присоединения.
Судом в ходе рассмотрения дела установлено и подтверждается письменными материалами, что истцу на праве собственности принадлежит жилой дом, расположенный на земельном участке по адресу: адрес, адрес, район адрес, кадастровый номер 69:10:0000038:4390. Предоставлена выписка из ЕГРН.
В связи со строительством жилого дома, у истца возникла необходимость электрификации жилого дома.
02.04.2021 был заключен договор № 42069079 между истцом и ПАО «МРСК Центра» филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (ПАО «Россети Центр в лице филиала «Тверьэнерго», установлены технические условия присоединения.
Истцом произведена оплата по договору за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, (представлено платежное поручение от 02.04.2021).
В силу п.23 договора, он считается заключенным со дня оплаты заявителем счета, то есть с 02.04.2021.
В силу п. 6 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.
При этом до настоящего времени обязательства со стороны ответчика не исполнены, документов об обратном суду не приставлено.
В письменных пояснениях, приобщенных к делу, представитель ответчика указывает, что филиал не мог фактически выполнять обязательства по договорам по тем тарифам и с теми денежными средствами, которые были выделены на период с 2018 по 2022 годы, по причине отсутствия необходимого финансирования работы не выполнены. Также просил, в случае удовлетворения требования предоставить разумный срок для выполнения присоединения и снизить неустойку на основании ст. 333 ГК РФ.
В силу пункта 1 статьи 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.
Согласно пункту 1 статьи 168 ГК РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.
Вопреки доводам ответчика в материалы дела не представлены доказательства осуществления надлежащего технологического присоединения объекта истца к свои сетям с соблюдением необходимых технических условий, равно как и признание договора недействительным.
По условиям договора сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств.
Обязательства по оплате услуг сетевой организации исполнены истцом в соответствии с условиями договора от 02.04.2021.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (пункт 6 договора).
В соответствии с пунктом 7 договора ответчик обязался надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях.
В адрес ответчика истцом направлялась досудебная претензия, в ответе на которую ответчик указал на увеличение сроков исполнения обязательств и отсутствие финансирования. При этом саму обязанность по подключению не оспаривал.
Руководствуясь вышеприведенными нормами права, положениями статьей 309, 310, 539 ГК РФ, положениями Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", установив отсутствие надлежащих документов, свидетельствующих о технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителя фио, учитывая факт неисполнения ПАО "Россети Центр" в лице своего филиала условий заключенного с истцом договора об осуществлении технологического присоединения в срок, определенный договором, подключение объектов энергоснабжения (электросетевого хозяйства) объекта, принадлежащего истцу, суд приходит к выводу о возможности удовлетворения заявленных исковых требований.
Суд полагает, что ответчик не может лишать законного права истца как потребителя услуг, на надлежащее документальное оформление и осуществление технологического подключения жилого дома.
Однако срок, указанный истцом в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда суд находит неразумным, полагая возможным увеличить его до 2 месяцев.
В силу ст.308.3 ГК РФ В случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).
В силу ч.3 ст. 206 ГПК РФ суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.
Суд полагает возможным удовлетворить заявленное истцом требование, в случае неисполнения решения суда в течение 2 месяцев с момента вступления в законную силу, взыскивать с ответчика неустойка за каждый день просрочки в размере сумма Сумма указанная истцом явна несоразмерно последствиям нарушенных обязательств и подлежит снижению на основании ст. 333 ГК РФ.
В силу ст. 98 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика в доход бюджета адрес госпошлину в размере сумма
Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Обязать ПАО «Россети Центр» в течение 2 (двух) месяцев со дня вступления в законную силу решения суда произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств строящегося жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: адрес, адрес, район адрес, кадастровый номер 69:10:0000038:4390, принадлежащего ФИО1, а именно выполнить действия, предусмотренные условиями типового договора № 42069079 от 02.04.2021 и другие действия, обеспечивающие заявителю возможность осуществить фактическое присоединение своих энергопотребляющих устройств к электрическим сетям.
По истечении 2 (двух) месяцев с даты вступления решения суда в законную силу и до фактического исполнения решения суда взыскивать судебную неустойку с ПАО «Россети Центр» в пользу ФИО1 в размере сумма за каждый день просрочки.
Взыскать с ПАО «Россети Центр» в доход бюджета адрес госпошлину в размере сумма
Решение может быть обжаловано в Мосгорсуд в течение месяца с момента принятия решения суда в окончательной форме.
Решение в окончательной форме изготовлено 06.10.2025.
Судья фио