77RS0033-02-2024-016392-95
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
адрес 14.11.2024
Чертановский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Молодцовой Е.В., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела № 2-6686/2024 по иску ФИО1 к ООО «Дейнократ» о взыскании денежных средств по договору подряда,
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с указанным иском к ответчику, мотивируя свои требования тем, что между сторонами 15.04.2022 был заключен договор подряда СТР № 08, по которому ответчик обязался выполнить работы на объекте истца, расположенного по адресу: адрес, адрес, а именно обустройство софитов и систем водостоков в доме по указанному адресу. Общая стоимость работ по договору составила сумма, из которой 60% - 234 549,00 была уплачена истцом в качестве авансового платежа. Срок выполнения работ определен договором в 20 рабочих дней, что являлось 18.04.2024, однако работы в указанный срок завершены не были, часть выполненных работ была сделана ненадлежащего качества, материалов для выполнения работ в полном объеме завезено не было. Истцом ответчику предлагалось продлить срок окончания работ, в связи с чем 24.05.2024 на электронную почту направлена претензия с предложением переноса срока окончания работ до 10.06.2024, 29.05.2024 дополнительно направлена телеграмма с еще более увеличенным сроком – до 29.06.2024, однако подрядчиком ни одно предложение истца выполнено не было. 26.06.2024 по телефону подрядчик сообщил об отказе от исполнения договора подряда в связи со сложностью его выполнения и обязался возвратить полученный аванс за вычетом стоимости купленного материала и выполненных работ. 26.06.2024 истцом направлена претензия с предложением предоставления соответствующего расчета до 05.07.2024 и возвратом аванса не позднее 15.07.2024. 01.07.2024 ответчик направил истцу акт о приемке выполненных работ, согласно которому сумма причитающаяся истцу к возврату равнялась порядка сумма, с чем истец не согласен, направив 02.07.2024 телеграмму ответчику. Истец просит взыскать с ответчика сумму уплаченного аванса в размере сумма, неустойку за нарушение срока окончания работ в размере сумма
Истец ФИО1 в суд явился, исковые требования в полном объеме по изложенным в иске основаниям. Пояснил, что после телефонного звонка рабочие ответчика появились на объекте истца и увезли «леса», для выполнения работ истцу пришлось нанимать другую фирму, оказалось, что от всего объеме работ ответчиком было выполнено около 10%, все работы ответчика были выполнены некачественно, завезенные ответчиком материалы также были некачественными и непригодными к использованию.
Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, об уважительности причин неявки не сообщил, об отложении рассмотрения дела не просил, возражений на иск не представил, в связи с чем суд рассмотрел дело в отсутствие ответчика в порядке ст. 167 ГПК РФ.
Суд, выслушав истца, изучив письменные материалы дела, приходит к следующему.
Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
На основании ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.
В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.
Согласно п. 1 ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.
На основании ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
Пунктом 2 ст. 405 ГК РФ установлено, что если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
В соответствии со ст. 715 ГК РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
В соответствии со ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.08.2024) "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).
В случае, если выполнение работы (оказание услуги) осуществляется по частям (доставка периодической печати, техническое обслуживание) в течение срока действия договора о выполнении работ (оказании услуг), должны предусматриваться соответствующие сроки (периоды) выполнения таких работ (оказания услуг).
По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Пунктами 1 и 2 ст. 28 вышеназванного Закона предусмотрено, что если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок.
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги).
В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи.
Судом установлено, что 15.04.2024 между ФИО1 (заказчик) и ООО «Дейнократ» (подрядчик) заключен договор подряда СТР №08, по которому заказчик порядчает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы, согласно Приложению №01 к договору на объекте, расположенном по адресу: фио, адрес, адрес, а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять результат работ и уплатить обусловленную договором цену (п. 1.1 Договора).
В соответствии с Приложением №01 к договору (Сметный расчет) в объем работ включено: монтаж лобовой доски на торец страпил, монтаж комплекта вентилируемых софитов Artens, устройство водосточной системы Docke, уборка и вывоз мусора, монтаж и демонтаж передвижных тур вышек, транспортные расходы общей стоимость работ и материалов сумма (материалов на сумму сумма, работы – сумма).
Пунктом 2.1 Договора предусмотрено, что работы выполняются из материалов подрядчика, все расходные материалы, оборудование, инструменты и техника, необходимые для выполнения работ, предоставляются подрядчиком или привлеченным подрядчиком субподрядными организациями.
В пункте 2.4 Договора предусмотрено, что ответственность за своевременную доставку материалов на объект. Приемку, входной контроль, погрузочно-разгрузочные работы, выгрузку материалов на площадку приобъектного временного складирования, перемещения по стройплощадке и подачу материалов в зону производства несет подрядчик.
Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствие с нормативными документами, действующими в РФ (п. 2.3 Договора).
Срок начала выполнения работ установлен в п. 3.1 Договора – на 3-й рабочий день после поступления на расчетный счет подрядчика суммы аванса, предусмотренного п. 4.2 договора.
В соответствии с п. 3.2 Договора срок выполнения работ – 20 рабочих дней.
На основании п. 4.1 Договора ориентировочная стоимость работ по договору определена на основании единичных расценок, приведенных в локальном сметном расчете (Приложение №01) и составляет на момент подписания договора ориентировочно сумма
Оплата по договору производится в следующем порядке: перваый авансовый платеж в размере 60% от суммы договора. Что в сумме составляет сумма заказчик оплачивает в течение 3-х рабочих дней с момента подписания договора при получении счета от подрядчика. Второй платеж в размере 40% от суммы договора, что в сумме составляет сумма заказчик оплачивает в течение 3-х рабочих дней с момента выполнения 100% работ и подписания окончательного акта приемки выполненных работ (п. 4.2 Договора).
Оплата выполненных работ подрядчику производится заказчиком в течение 5 рабочих дней после приемки этапа работ на основании подписанного акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (п. 4.6 Договора).
Удержание авансовых платежей при расчет за выполненный этап работ производится пропорционально стоимости фактически выполненных подрядчиком объемов работ, определяемых на основании предоставленных подрядчиком документов: акта о приемке выполненный по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (п. 4.7 Договора).
Пунктом 5.3.1 Договора предусмотрено, что подрядчик обязан выполнить работы, обеспечив их надлежащее качество.
Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ, а также приостановить выполнение работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи работ в случае неблагоприятных климатических условий (п. 5.4.5 Договора).
Пунктом 7.1 Договора предусмотрена ответственность за нарушение сроков окончания работ по вине подрядчика в виде неустойки в размере 0,5% от стоимости невыполненного в срок обязательства за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы договора.
Согласно п. 9.2.1 Договора установлено, что он может быть расторгнут в случае, если просрочка подрядчиком по своей вине более чем на 10 рабочих дней срока окончания выполнения всех работ по договору согласно графику производства работ на объекте, при этом подрядчику уплачивается часть установленной цены пропорционально части работ.
Расторжение договора производится путем направления одной стороной письменного уведомления другой стороне. Договор считается расторгнутым по истечению 5 календарных дней с момента направления уведомления о расторжении (об отказе от) договора по последнему известному стороне почтовому адресу другой стороны или с момента вручения уведомления представителю стороны под роспись (п. 9.3 Договора).
В 5-дневеный срок с момента расторжения договора стороны подписывают акт о взаиморасчетах, в котором определяют сумму, причитающуюся подрядчику или заказчику. Неоспоримые суммы, установленные к выплате, подлежат выплате в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта о взаиморасчетах (п. 9.4 Договора).
ФИО1 оплачена сумма аванса ООО «Дейнократ» 15.04.2024 в размере сумма, в подтверждение чего представлена квитанция к приходному кассовому ордеру № 014 от 15.04.2024.
Таким образом, исходя из условий подписанного сторонами договора, начало работ должно было быть осуществлено ответчиком 19.04.2024, а окончание – 20.05.2024
Из искового заявления следует, что работы ответчиком в установленный договором срок окончены не были, материалы, завезенные ответчиком, были ненадлежащего качества и не соответствовали объему необходимых работ.
16.05.2024 истцом направлено ответчику письмо с претензиями относительно нарушений подрядчиком условий договора и выдвинуты требования по устранению нарушений.
23.05.2024 ФИО1 в ответ на полученную от ответчика претензию относительно соблюдения условий договора, направлена ответная претензия с указаниями на необоснованность замечаний подрядчика, нарушение сроков окончания работ по договору, а также о плохой организации работ и не предоставлении полного объема необходимых материалов для выполнения работ на объекте с предложением изменения срока окончания работ не позднее 10.06.2024.
29.05.2024 истцом в адрес ответчика направлена телеграмма с предложением подписания дополнительного соглашения к договору по изменению срока окончания работ – 29.06.2024, ответа на которые, как указывает истец, не последовало.
26.06.2024 истцом направлена претензия ответчику, из текста которой следует, что 25.06.2024 на объекте истца после длительного отсутствия подрядчика и не выполнения работ по договору, появился сотрудник ООО «Дейнократ», сообщивший истцу о скорейшем возобновлении работ, который так и не были возобновлены, а в ходе состоявшегося 26.06.2024 телефонного разговора истца с вышеуказанным сотрудником, ФИО1 было сообщено об отказе подрядчика от выполнения договора в связи со сложностью выполнения и возвратом полученного от истца аванса за вычетом стоимости завезенных материалов и произведенных работ. В претензии истец потребовал до 05.07.2024 предоставить ему на электронную почту расчет суммы, полагающейся к возврату с предоставлением подтверждающих документов и возврате суммы аванса не позднее 15.07.2024.
27.06.2024 истцом направлена ответчику телеграмма с требованиями, аналогичными тексту претензии.
Из искового заявления и пояснений истца следует, что 01.07.2024 ответчиком истцу направлен акт приемки выполненных работ, согласно которому сумма выплаченного аванса, подлежащего возврату составляла около сумма, с чем ФИО1 был категорически не согласен, в связи с чем 02.07.2024 истцом ответчику направлена телеграмма с несогласием с предоставленным расчетом, указанным в акте приемки от 30.06.2024 и требование возврата аванса до 15.07.2024, ответов на претензии от ответчика не последовало. Доказательств обратного, суду не представлено.
На основании п. 4 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).
Согласно п. 5 ст. 28 Закона № 2300-1, в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.
Требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя (п. 6 ст. 28 Закона № 2300-1).
Таким образом, с учетом заявленных истцом требований о нарушении срока окончания ответчиком работ по договору подряда № СТР 08, принимая во внимание процессуальную пассивность ответчика, не предоставление доказательств надлежащего исполнения договора, принятие истцом выполненных работ, а также возврат уплаченного аванса даже в неоспоримой части, суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца о взыскании с ответчика суммы уплаченного аванса в полном объеме, то есть в размере сумма
Разрешая требования истца о взыскании с ответчика неустойки в размере сумма, суд также приходит к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в полном объеме, поскольку окончание работ должно было быть осуществлено 20.05.2024, однако работы окончены не были, при этом доказательств отсутствия вины в нарушении установленных договором сроков, ответчиком не представлено.
Следовательно, неустойка подлежит расчету с 21.05.2024.
Истец производит расчет неустойки, исходя из условий договора, которым ее размер ограничен 3% от суммы договора. За период с 21.05.2024 по дату подачи иска 31.07.2024 количество дней просрочки составляет 73 календарных дня. Таким образом, сумма неустойки равняется сумма (234 549,00 х 0,5% х 73 дня), 3% от суммы договора (сумма) составляет сумма
При указанных обстоятельствах, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере сумма
В соответствии с ч. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Поскольку ответчиком в добровольном порядке не были удовлетворены требования истца, с ООО «Дейнократ» в пользу фио подлежит взысканию штраф в размере сумма ((234 549,00 + 11 727,00) : 2).
На основании выше изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 к ООО «Дейнократ» о взыскании денежных средств по договору подряда, удовлетворить в полном объеме.
Взыскать с ООО «Дейнократ», ИНН <***>, в пользу ФИО1, ИНН <***>, денежные средства в размере сумма, неустойку в размере сумма, штраф в размере сумма
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия в окончательной форме.
Мотивированное решение изготовлено 30.04.2025.
Судья: