УИД 16RS0...-21

дело ...

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

07 сентября 2023 года ... РТ

Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан в составе

председательствующего судьи Гайнутдиновой Е.М.,

при помощнике судьи ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Домостройинвест» о расторжении договора подряда, взыскании уплаченных денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Домостройинвест»(далее ООО «Домостройинвест») о расторжении договора подряда, взыскании уплаченных денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, в обоснование указывая, что ... между ООО «Домстройинвест» и ФИО1 заключен договор подрядных работ ..., согласно которого ответчик принял на себя обязательство выполнить работу по строительству блокированного двухэтажного дома планируемой общей площадью 150 кв.м,, согласно утвержденной истцом локальной сметы, а истец обязался принять и оплатить выполнение работ по договору в размере 4700000 рублей. Порядок осуществления платежей оговорен сторонами в графике работ и платежей. Срок выполнения работ по договору составляет 10 месяцев с момента начала работ: ... до .... Ответчик, нарушил пункт 3.1 договора(срок выполнения работ), пункт 5.4 договора(подрядчик обязан), 4 этап(окончание строительства) Приложения ... к Договору. Ответчик договорные обязательства в части окончания строительства блокированного двухэтажного дома планируемой общей площадью 150 кв.м. в срок до ... перед истцом не исполнил, остановив строительство на уровне 2-го этапа(возведение стен), при том, что заказчик своевременно оплатил ему за три этапа работ – 3700000 рублей, вплоть до монтажа кровли и доборных элементов, бетонных работ по благоустройству придомовой территории, монтажа окон и каркаса лестницы(Приложения ... к Договору). Истец просит обязать ответчика расторгнуть договор подрядных работ ... от ..., взыскать предварительно оплаченные денежные средства в размере 1700000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 500000 рублей, штраф в размере 50 % от присужденных сумм, неустойку(пеню) за нарушение сроков выполнения работ с ... до момента полного исполнения судебного решения, судебные издержки.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, уполномочил представителей.

Представитель ответчика ООО «Домостройинвест» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Учитывая согласие стороны истца, суд полагает возможным рассмотреть в порядке заочного производства.

Выслушав представителей истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

На основании статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу части статьи 701 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Статьей 730 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу (часть 1). Договор бытового подряда является публичным договором (часть 2). К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Согласно части 1 статьи 27 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

В соответствии с пунктом 5 части 1 пункта 1 статьи 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона РФ "О защите прав потребителей", в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Из материалов дела следует, что ... между ООО «Домстройинвест» и ФИО1 заключен договор подрядных работ ..., согласно которого ответчик принял на себя обязательство выполнить работу по строительству блокированного двухэтажного дома планируемой общей площадью 150 кв.м,, согласно утвержденной истцом локальной сметы, а истец обязался принять и оплатить выполнение работ по договору в размере 4700000 рублей.

Порядок осуществления платежей оговорен сторонами в графике работ и платежей. Срок выполнения работ по договору составляет 10 месяцев с момента начала работ: ... до ....

Ответчик, нарушил пункт 3.1 договора(срок выполнения работ), пункт 5.4 договора(подрядчик обязан), 4 этап(окончание строительства) Приложения ... к Договору.

Ответчик договорные обязательства в части окончания строительства блокированного двухэтажного дома планируемой общей площадью 150 кв.м. в срок до ... перед истцом не исполнил, остановив строительство на уровне 2-го этапа(возведение стен), при том, что заказчик своевременно оплатил ему за три этапа работ- 3700000 рублей, вплоть до монтажа кровли и доборных элементов, бетонных работ по благоустройству придомовой территории, монтажа окон и каркаса лестницы(Приложения ... к Договору).

... заказчик направил подрядчику досудебную претензию, в которой предложил ему в срок до ... рассмотреть вопрос о подписании сторонами дополнительного соглашения к договору подрядных работ ... от ... с указанием в нем новых, конкретных сроков исполнения ответчиком своих договорных обязательств, установления штрафных санкций(договорной неустойки) за их неисполнение и соразмерной уменьшении цены договора в связи с нарушением установленных в нем срока окончания работ. Данное требование заказчика подрядчиком исполнено не было.

Истец направил в адрес ответчика заявление об одностороннем отказе от исполнения и расторжении договора подрядных работ ... от ... с требованием потвердеть соответствующими финансовыми документами денежную сумму фактически понесенных расходов ответчиком, связанных с исполнением обязательств по договору подрядных работ ... от ..., выплатить истцу денежную сумму, внесенную им по договору подрядных работ ... от ..., за вычетом фактически понесенных расходов ответчика, связанных с исполнением им своих обязательств по подрядных работ ... от ....

Доказательств надлежащего исполнения обязательств по договору выполнения работ по правилам статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлено.

При установленных обстоятельствах, суд считает, что ответчик надлежаще не исполнил взятые на себя обязательства по договору, что является существенным нарушением условий договора, в связи с чем, исковые требования о расторжении договора подрядных работ ... от ..., взыскании оплаченных денежных средств в размере 1700000 рублей подлежат удовлетворению.

На основании пункта 1 статьи 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", если исполнитель нарушил сроки выполнения работы(оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Таким образом, неустойка является мерой гражданско-правовой ответственности, которая применяется только в случае нарушения исполнителем установленных законом или договором сроков выполнения работы(оказания услуги).

Неустойка за период с ... по ... составляет 23664000 рублей.

Принимая во внимание, что ответчик надлежащим образом своевременно не исполнил своих обязательств по договору, заключенному между сторонами, суд находит подлежащими удовлетворению требования истца о выскании неустойки в размере 4700000 рублей, не превышающей стоимость договора.

В силу статьи 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем(исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Действиями ответчика допущены нарушения личных неимущественных прав и других нематериальных благ истца, то есть, причинены нравственные страдания. Учитывая характер и степень причиненных потребителю нравственных страданий с учетом фактических обстоятельств переживания, требования разумности и справедливости, характер и основания нарушения прав потребителя, подлежит компенсация истцу, в сумме 5000 рублей.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, а в соответствии с абзацем 2 пункта 6 статьи 13 названного Закона, если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы), пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам).

Поскольку ответчик имел возможность рассмотреть требования истца, однако, в добровольном порядке они не удовлетворены, штраф составляет 6402500 рублей.

В силу статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в бюджет муниципального образования ... подлежит государственная пошлина в размере 40500 рублей.

Руководствуясь статьями 194-199, 233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковое заявление ФИО1(паспорт <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Домостройинвест»(ИНН <***>) о расторжении договора подряда, взыскании уплаченных денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда частично удовлетворить.

Расторгнуть договор подрядных работ ... от ..., заключенный между ФИО1 и обществом с ограниченной ответственностью «Домостройинвест».

Взыскать в пользу ФИО1 с общества с ограниченной ответственностью «Домостройинвест» денежные средства в размере 1700000 рублей, неустойку в размере 4700000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, штраф в размере 6402500 рублей.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Домостройинвест» в бюджет муниципального образования ... государственную пошлину в размере 40500 рублей.

Ответчик вправе подать в Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья подпись Гайнутдинова Е.М.