АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край
http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Резолютивная часть решения
г.Чита Дело № А78-13054/2024
11 февраля 2025 года
Судья Арбитражного суда Забайкальского края И.В. Леонтьев,
ознакомившись с исковым заявлением Администрации городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Могойтуйская Строительная Компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту № 5/2023 от 19.03.2023 за период с 31.07.2023 по 27.10.2023 в размере 95 431,16 руб.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Могойтуйская Строительная Компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Администрации городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту № 5/2023 от 19.03.2023 за период с 31.07.2023 по 27.10.2023 в размере 95 431,16 руб.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Могойтуйская Строительная Компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 10000 руб. государственной пошлины.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.
Судья И.В. Леонтьев