100547_4454958
Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
город Пермь
02.08.2023 года Дело № А50-13381/23
Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Маркеевой О.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гричанниковой Е.Г., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных Дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства» (ИНН <***>; ОГРН <***>)
к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-коммерческая фирма «АТМ» (ОГРН <***> ИНН <***>)
о взыскании неустойки в связи с ненадлежащим исполнением государственного контракта
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края
РЕШИЛ:
исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-коммерческая фирма «АТМ» (ОГРН <***> ИНН <***>) в пользу Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных Дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства» (ИНН <***>; ОГРН <***>) неустойку в сумме 180 000 руб.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Взыскать общества с ограниченной ответственностью «Строительно-коммерческая фирма «АТМ» (ОГРН <***> ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 400 руб.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.
Судья О.Н. Маркеева
Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 15.02.2023 6:22:00
Кому выдана Маркеева Ольга Николаевна