2300/2023-223760(2)
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
г. Владивосток Дело № А51-6670/2023 19 сентября 2023 года
Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Чжен Е.Е., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания - Инжиниринг» (ИНН 2502062950, ОГРН 1202500020282) к обществу с ограниченной ответственностью «ЕРСМ Сибири» (ИНН 2463242025; ОГРН 1122468065587) о взыскании неустойки за неисполнение мирового соглашения, с последующим начислением до фактической оплаты в полном объеме.
руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЕРСМ Сибири» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания - Инжиниринг» 1 820 015 рублей 63 копейки неустойки за неисполнение мирового соглашения за период с 05.04.2023 по 19.09.2023, неустойку, начисленную на сумму основного долга из расчета 0,2 % за каждый день просрочки с 20.09.2023 до фактической оплаты задолженности, 10 702 рубля судебных расходов по оплате государственной пошлины.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания - Инжиниринг» в доход федерального бюджета 20 780 рублей государственной пошлины по иску.
Исполнительный лист выдать по заявлению взыскателя после вступления решения в законную силу.
Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.
Судья Чжен Е.Е.