РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 24 февраля 2025 года по делу А33-11888/2021 Красноярск
24 февраля 2025 года
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью
«Проектно-строительная компания «Вега» отказать.
Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью
«Стройбизнес- ресурс» удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная
компания «Вега» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Стройбизнес-
ресурс»
606 894,84 руб. неустойки за просрочку выполнения работ по договору от 12.12.2019 №
СБР/ВЕГА-12-12-2019/12бл,
96 959,74 руб. неосновательного обогащения по договору от 17.06.2019 № СБР/ВЕГА17-06-2019,
9 991,08 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с
01.09.2020 по 31.03.2022,
25 562,69 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с
02.10.2022 по 11.04.2024,
441 179,75 руб. убытков в связи с использованием при строительстве более дешёвых
оконных и дверных (балконных) блоков,
3 696 141,60 руб. убытков, связанных с устранением дефектов монтажа пластиковых
окон и балконных дверных блоков,
120 190 руб. убытков, связанных с закупкой и демонтажем/ монтажем оконных и
дверных (балконных) блоков взамен изъятых в рамках экспертизы образцов,
380 000 руб. судебных расходов по оплате судебных экспертиз,
47 521,44 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении встречных исковых требований в остальной части отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная
компания «Вега» в доход федерального бюджета 26 187,12 руб. государственной пошлины.
Возвратить общества с ограниченной ответственностью «Стройбизнес-ресурс» из
федерального бюджета 25 888 руб. излишне уплаченной государственной пошлины.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано
в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий
арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.
Судья А.Ю. Сергеева