Резолютивная часть решения по делу № А73-1848/2025 от 24.12.2025

Арбитражный суд Хабаровского края

<...>, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

резолютивная часть

г. Хабаровск дело № А73-1848/2025 24 декабря 2025 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи С.М. Курносовой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лунау И.А.,

рассмотрел в заседании суда дело по иску акционерного общества «Донгис» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 344038, <...> зд. 14А, офис 37А; почтовый адрес: 344082, <...>)

к фонду Хабаровского края по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 680038, <...>)

о взыскании 1 433 000 руб.,

и по встречному иску фонда Хабаровского края по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к акционерному обществу «Донгис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 2 073 523 руб. 29 коп.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

По первоначальному иску.

Взыскать с фонда Хабаровского края по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков (ОГРН <***>) в пользу акционерного общества «Донгис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за нарушение сроков оплаты по договору от 19.04.2022 за период с 22.06.2023 по 24.12.2024 в размере 1 433 000 руб., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 67 990 руб.

По встречному иску.

Взыскать с акционерного общества «Донгис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу фонда Хабаровского края по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков (ОГРН

<***>, ИНН <***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору от 19.04.2022 в размере 1 123 827 руб. 39 коп.

Произвести зачет встречных требований.

Взыскать с акционерного общества «Донгис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по встречному иску в размере 87 206 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья С.М. Курносова