ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, <...> Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru ПОСТАНОВЛЕНИЕ

резолютивная часть

город Омск

12 ноября 2025 года Дело № А81-4131/2022

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Дябина Д.Б.,

судей Веревкина А.В., Фроловой С.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Мироновой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-5957/2025) общества с ограниченной ответственностью «Консоль» на решение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.06.2025 по делу № А81-4131/2022 (судья Ю.Г. Осипова), по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Консоль» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к муниципальному учреждению «Управление капитального строительства и капитального ремонта» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о признании решения от 10.02.2022 об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта № 0190300001221000672 от 06.09.2022 недействительным, обязании принять работы по 1 этапу и оплатить их в размере 1 410 000 рублей 03 копеек, и по встречному исковому заявлению муниципального учреждения «Управление капитального строительства и капитального ремонта» к обществу с ограниченной ответственностью «Консоль» о взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту в размере 196 914 рублей 33 копеек, с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: общества с ограниченной ответственностью «ГеосервисЮгра» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), общества с ограниченной ответственностью «Атрибус» (ИНН:<***>, ОГРН:<***>),

руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.06.2025 по делу № А81-4131/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно- Cибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий Д.Б. Дябин

Судьи А.В. Веревкин С.В. Фролова