АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край
http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Резолютивная часть решения
г.Чита Дело № А78-8551/2022 30 октября 2023 года
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования по первоначальному иску удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Мир» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 216 030 руб. 23 коп. неустойки, 7 155 руб. расходов по уплате государственной пошлины.
В остальной части требовании по первоначальному иску отказать.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3324 руб.
Исковые требования по встречному иску удовлетворить в полном объеме.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Мир» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 130 450 руб. 62 коп. неустойки, 4914 руб. расходов по уплате государственной пошлины.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Мир» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1575 руб.
Путем произведенного взаимозачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Мир» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 87 820 руб. 61 коп.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.
Судья Е.В. Гончарук