АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, <...> E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru https://tatarstan.arbitr.ru https://my.arbitr.ru тел. <***>
Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
г. Казань Дело № А65-42257/2024
12 августа 2025 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при составлении протокола судебного заседания помощником судьи Валишиным Т.Л.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску Некоммерческой организации «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан», г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Консорциум Строительных Компаний», г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) об обязании ответчика за свой счет в течение 30 календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда устранить выявленные в период гарантийного срока недостатки работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <...> согласно перечня, приведенного в просительной части искового заявления, о взыскании 73 003,72 руб. неустойки за неисполнение обязательств по договору, о взыскании судебной неустойки в случае неисполнения решения суда в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с 31-го календарного дня с даты вступления решения суда в законную силу до момента фактического исполнения судебного акта,
с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Общество с ограниченной ответственностью «УютСервис Групп» (ИНН: <***>) (далее по тексту третье лицо – 1) и Общество с ограниченной ответственностью «Полимер-Инвест» (ИНН <***>) (третье лицо – 2).
при участии: от истца – не явился, извещен; от ответчика – не явился, извещен; от третьих лиц 1,2 – не явились, извещены.
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан
РЕШИЛ :
В удовлетворении ходатайства о назначении судебной экспертизы отказать. Исковые требования удовлетворить частично.
Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Консорциум Строительных Компаний», г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) в течение 30 календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда устранить выявленные в период гарантийного срока недостатки работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <...>:
- устранить отслоения и вздутия кровельного покрытия и причины их возникновения;
- устранить причины и последствия скопления атмосферных осадков под кровельным покрытием;
- устранить следы протечек в квартирах, местах общего пользования, в машинном отделении, а так же в чердачном помещении. Устранить причины их возникновения.
- заменить утеплитель в чердачном помещении в полном объеме;
- произвести демонтаж стяжки кровельного покрытия, выполнить новую цементно-песчаную стяжку с последующим покрытием кровли двумя слоями наплавляемого материала.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Консорциум Строительных Компаний», юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 03.04.2006г.) в пользу Некоммерческой организации «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан», юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 01.10.2013г.) 73 003,72 руб. неустойки, судебную неустойку в размере 2 500 руб., за каждый день неисполнения решения суда с 31-го календарного дня с даты вступления решения суда в законную силу до момента фактического исполнения судебного акта, возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 60 000 руб..
В удовлетворении остальной части отказать.
Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок через Арбитражный суд Республики Татарстан.
Судья А.Э. Шарипова