9_14548273

Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г. Москва Дело № А41-42813/2023 26 сентября 2023 года. Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания Олесовым Р.Э.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-42813/2023 по иску ИП ФИО1 (ОГРНИП <***>) к ИП ФИО2 (ОГРНИП <***>) о взыскании неустойки по договору от 23.11.2021 № 01/21 в размере 710 668,95 руб., а также по встречному иску ИП ФИО2 к ИП ФИО1 о взыскании основного долга по договору от 23.11.2021 № 01/21 в размере 710 668,95 руб., неустойки за период с 04.03.2023 по 10.07.2023 в размере 92 386,96 руб., неустойки за период с 11.07.2023 по день фактического исполнения обязательств

при участии в судебном заседании: согласно протоколу,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ИП ФИО2 (ОГРНИП <***>) в пользу ИП

ФИО1 (ОГРНИП <***>) 710 668,95 руб. неустойки по

договору подряда № 01/21 от 23.11.2021, а также 17 213 руб. расходов по оплате государственной

пошлины. Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с ИП ФИО1 (ОГРНИП <***>) в пользу

ИП ФИО2 (ОГРНИП <***>) 175 208 руб. 02 коп. основного

долга по договору подряда № 01/21 от 23.11.2021, 36 268 руб. 47 коп. неустойки за нарушение срока оплату по договору подряда № 01/21 от 23.11.2021 за период с 04.03.2023 по 26.09.2023, а также 5020 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

В результате зачета первоначальных и встречных исковых требований взыскать с ИП ФИО2 (ОГРНИП <***>) в пользу ИП ФИО1 (ОГРНИП <***>) 499 192 руб. 46 коп. неустойки по договору подряда № 01/21 от 23.11.2021, а также 12 193 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба.

Судья П.И. Машин