Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

город Якутск

24 октября 2023 года

Дело № А58-7474/2023

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Николаевой Г.Л. рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Нерюнгристройизыскания" (ИНН <***>, ОГРН <***>) от 03.08.2023 №203-08/23 к обществу с ограниченной ответственностью "Ленинградское Строительное Управление" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 397 918,74 руб., в том числе 204 709,64 руб. неустойки по п. 5.10 договора подряда №940-24/22 от 23.05.2022 за период с 10.11.2022 по 03.08.2023 до момента надлежащего исполнения заказчиком соответствующего обязательства по возврату подписанного акта сдачи - приемки работ, 193 209,10 руб. неустойки по п.6.2 договора за период с 25.11.2022 по 03.08.2023 до момента надлежащего исполнения заказчиком соответствующего обязательства по уплате, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 958 руб.,

без вызова сторон,

руководствуясь статьями 110, 148, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

в ходатайстве ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ленинградское Строительное Управление" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Нерюнгристройизыскания" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 77 283,64 руб. неустойки по п. 5.10 договора, 115 925,46 руб. неустойки по п. 6.2 договора за период с 25.11.2022 по 03.08.2023 и далее с 04.08.2023 по день фактической уплаты долга 460 021,68 руб., а также 5 320,11 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, могут получить информацию о движении дела в общедоступной базе данных Картотека арбитражных дел по адресу www.kad.arbitr.ru.

Судья

Г.Л. Николаева