АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Седова, д. 76, г. Иркутск, Иркутская область, 664025,
тел. (3952) 262-102; факс (3952) 262-001 http://www.irkutsk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
г. Иркутск Дело № А19-24579/2024 «16» января 2025 года
Руководствуясь статьями 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажное управление" (ОГРН <***>) в пользу Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (ОГРН <***>) 238 373 руб. 09 коп. основного долга, 1 189 089 руб. 26 коп. неустойки, а всего – 1 427 462 руб. 35 коп.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажное управление" (ОГРН <***>) в пользу Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (ОГРН <***>) неустойку, исчисленную от суммы 256 038 руб. 07 коп., начиная с 17.01.2025 по день фактического исполнения обязательства из расчета 0,1% в день.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажное управление" (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 67 823 руб. 87 коп.
Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Иркутской области.
Судья Е.В. Рукавишникова