АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ Именем Российской Федерации РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

г. Майкоп Дело № А01-212/2024 16 апреля 2025 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

ходатайство индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>, Республика Адыгея, г. Майкоп) о приостановлении производства по делу оставить без удовлетворения.

Первоначальные исковые требования общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Цитадель» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 630068, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Форвард» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 385141, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Морская, 4/1) о взыскании задолженности по договору субподряда в размере 941 475 рублей 22 копеек, в том числе 887 681 рублей 71 копейка – сумма основного долга, 53 793 рублей 51 копейка – неустойка за период с 21.09.2023 по 22.01.2024, пени начиная с 21.09.2023 по дату фактического возврата суммы долга включительно, удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Форвард» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 385141, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Морская, 4/1) в пользу общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Цитадель» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 630068, <...>) сумму задолженности по договору субподряда в размере 289 469 рублей 71 копейки, неустойку за период с 21.09.2023 по 22.01.2024 в размере 17 541 рубля 87 копеек, а всего – 307 011 рублей 58 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Форвард» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 385141, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Морская, 4/1) в пользу общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Цитадель» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 630068, <...>) неустойку в размере 1/300 ключевой ставки, начисляемую на сумму основного долга, начиная с 23.01.2024 по день фактического исполнения денежного обязательства за каждый день просрочки.

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Форвард» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 385141, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Морская, 4/1) к обществу с ограниченной ответственностью строительной компании «Цитадель» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 630068, <...>) о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 436 787 рублей 29 копеек, пени за нарушение сроков выполнения работ в размере 309 035 рублей 36 копеек за период с 01.08.2023 по 12.03.2024, штрафа в размере 291 176 рублей 53 копеек удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Цитадель» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 630068, <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Форвард» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 385141, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Морская, 4/1) пени за нарушение сроков выполнения работ за период с 01.08.2023 по 12.03.2024 в размере 231 955 рублей 27 копеек, штраф за просрочку выполнения работ более чем на 10 дней в размере 291 176 рублей 53 копеек, государственную пошлину в размере 4 671 рубля 41 копейки, а всего – 527 803 рубля 21 копейку.

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Цитадель» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 630068, <...>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 21 830 рублей.

Решение направить лицам, участвующим в деле.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу, если это решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции. Жалоба подается через суд, вынесший решение.

Судья Р.В. Аутлева