37/2023-285955(1)
Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
г. Тамбов Дело № А64-2007/2023 23 октября 2023 года
Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Истомина А.В.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Яковлевой В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании
первоначальные исковые требования общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Промышленное строительство» к обществу с ограниченной ответственностью «Юго-Восточная Агрогруппа» о взыскании основного долга по договору,
встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Юго-Восточная Агрогруппа» к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Промышленное строительство» о взыскании договорной неустойки
Руководствуясь ст.ст. 102, 110, 112, 167-170 АПК РФ, Арбитражный суд,
РЕШИЛ:
1. Первоначальные исковые требования общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Промышленное строительство» оставить без удовлетворения.
2. Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Юго-Восточная Агрогруппа» удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Промышленное строительство», г. Пенза (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Юго-Восточная Агрогруппа», Кирсановский район, Тамбовская область (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере 129 806,97 руб., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 25 981 руб.
В остальной части встречные исковые требования оставить без удовлетворения.
3. Исполнительный лист обществу с ограниченной ответственностью «Юго-Восточная Агрогруппа» выдать по заявлению после вступления решения в закону силу.
4. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: <...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.
Судья А.В. Истомин
23 октября 2023 года