ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12
адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru
адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 09АП-19390/2025
г. Москва Дело № А40-284984/24
15 мая 2025 года
Резолютивная часть постановления объявлена 14 мая 2025 года
Постановление изготовлено в полном объеме 15 мая 2025 года
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Новиковой Е.М.
судей Титовой И.А., Порывкина П.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Коваль М.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
ООО "СВОБОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНЖИНИРИНГ"
на решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.03.2025 по делу № А40-284984/24
по иску ООО «ЭЗЭ Рус» (ИНН <***>)
к ООО «Свободные технологии инжиниринг» (ИНН <***>)
о взыскании, по встречному иску,
при участии в судебном заседании:
от истца: не явился, извещен,
от ответчика: ФИО1 по доверенности от 24.10.2024,
УСТАНОВИЛ:
ООО «ЭЗЭ Рус» обратилось в суд с исковым заявлением к ООО «Свободные технологии инжиниринг» о взыскании суммы основного долга за выполненные и принятые работы в размере 7 942 502руб.43 коп., неустойки за нарушение сроков оплаты за выполненные и принятые работы в размере 794 250 руб. 24коп.
Совместно к рассмотрению с первоначальным иском, судом принят к производству встречный иск ООО «Свободные технологии инжиниринг» к ООО «ЭЗЭ Рус» о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору № 097-суб-54 строительного подряда от 07.12.2023 за период с 21.03.2024 по 27.11.2024 в размере 2 698 620 руб. 01 коп. и неустойки за нарушение сроков выполнения Работ по договору № 097-суб-54 строительного подряда в размере 0,1% в день, начисляемую на сумму задолженности в размере 3 489 038 руб. 84 коп. с 28.11.2024 по день фактического исполнения обязательства.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.03.2025 принят отказ Общества с ограниченной ответственностью «ЭЗЭ Рус» (ИНН <***>) от требования о взыскании 7 942 502руб. 43коп. задолженности по договору №097-суб-54 от 07.12.2023, производство в этой части прекращено. Первоначальный иск удовлетворен: с Общества с ограниченной ответственностью «Свободные технологии инжиниринг» (ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ЭЗЭ Рус» (ИНН <***>) взыскано 794 250руб. 24коп. неустойки и 44 713руб. 00коп. расходов по уплате госпошлины. В удовлетворении встречного искового заявления отказано. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЗЭ Рус» (ИНН <***>) из Федерального бюджета РФ возвращено 242 390руб. 00коп. госпошлины, перечисленной по платежному поручению №2810 от 26.11.2024г.
Не согласившись с решением, Ответчик подал апелляционную жалобу.
К началу судебного заседания в суде апелляционной инстанции сторонами заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения.
Мировое соглашение соответствует требованиям ст.ст. 139-141 АПК РФ, поскольку оно заключено в письменной форме и подписано лицами, уполномоченными на заключение мирового соглашения от имени сторон спора, содержит сведения об условиях, размере и сроках исполнения сторонами обязательств, закону не противоречит и прав и законных интересов других лиц не нарушает.
Руководствуясь ст.ст. 150, 269, 271 АПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Утвердить заключенное между ООО «ЭЗЭ Рус» (Истец) и ООО «Свободные технологии инжиниринг» (Ответчик) по делу № А40-284984/24 мировое соглашение на согласованных сторонами условиях, а именно:
«Истец по первоначальному иску, Ответчик по встречному иску, Общество с ограниченной ответственностью «ЭЗЭ Рус», ОГРН <***>, ИНН <***> (сокращенное наименование – ООО «ЭЗЭ Рус»), в лице адвоката Сурского Сергея Юрьевича, действующего на основании доверенности от 10.11.2024 г., с одной стороны, и
Ответчик по первоначальному иску, Истец по встречному иску, Общество с ограниченной ответственностью «Свободные Технологии Инжиниринг», ОГРН <***>, ИНН <***> (сокращенное наименование – ООО «СТИ»), в лице ФИО2, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона,
в целях урегулирования спора, возникшего в связи с подачей ООО «СТИ» апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда города Москвы от 07.03.2025 г. в части удовлетворения первоначального иска ООО «ЭЗЭ Рус» о взыскании с ООО «СТИ» неустойки по договору № 097-суб-54строительного подряда от 07.12.2023 (далее – Договор) в размере в размере 794 250,24 руб., отказом в удовлетворении встречного иска ООО «СТИ» о взыскании с ООО «ЭЗЭ Рус» неустойки по Договору в размере 1 688 235,58 руб., рассматриваемой Девятым арбитражным апелляционным судом в рамках дела № А40-284984/24-141-2031, руководствуясь статьями 139 – 141 АПК РФ, заключили настоящее мировое соглашение (далее также – Соглашение) о нижеследующем:
1. Истец по первоначальному иску отказался от требований о взыскании с Ответчика по первоначальному иску задолженности по оплате Работ в размере 6 624 109,52 руб., гарантийного удержания 1 318 392,92 руб., всего на сумму 7 942 502,43 руб., согласно заявлению о частичном отказе от иска от 10.10.2024 г.
2. Истец по первоначальному иску отказывается от требований о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты Работ на основании п. 9.6 Договора в размере 794 250,24 руб. за период с 27.02.2024 г. по 27.11.2024 г.
3. Истец по встречному иску полностью отказывается от требований о взыскании с Ответчика по встречному иску неустойки за нарушение сроков выполнения Работ на основании п. 9.3 Договора в размере 2 698 620,01 руб. за период с 21.03.2024 по 27.11.2024 неустойки за нарушение сроков выполнения Работ по договору № 097-суб-54 строительного подряда в размере 0,1% в день, начисляемую на сумму задолженности в размере 3 489 038 руб. 84 коп. с 28.11.2024 по день фактического исполнения обязательства.
4. Стороны в добровольном порядке отказываются от права требования выплаты неустойки на основании пунктов 9.3 и 9.6 Договора за любые нарушения Договора, произошедшие до даты утверждения настоящего Соглашения. Положения настоящего Соглашения об ограничении договорной ответственности не распространяются на ответственность обязательства ООО «ЭЗЭ Рус», связанные с устранением недостатков в рамках Договора, в том числе в Гарантийный период.
5. ООО «ЭЗЭ Рус» подтверждает, что не имеет к ООО «СТИ» в рамках дела № А40-284984/24-141-2031 никаких иных требований, в том числе по оплате работ, уплате штрафных санкций, процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсации убытков.
6. Судебные расходы Сторон по оплате государственной пошлины, уплаченные (понесенные) при обращении в Арбитражный суд города Москвы, распределяются в соответствии с положениями ст. 140 АПК РФ, ст. 333.40 НК РФ.
7. Ответчик по первоначальному иску возмещает Истцу по первоначальному иску судебные расходы на оплату услуг представителя Сурского С.Ю. в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, уплаченные в соответствии с платежными поручениями № 2779 от 20.11.2024 г., № 2445 от 14.10.2024 г., транспортные расходы в размере 19 729 (девятнадцать тысяч) рублей 75 копеек по платежным поручениям № 196 от 31.01.2025 г., № 404 от 26.02.2025 г., а также расходы по уплате госпошлины в размере 44 713 (сорок четыре тысячи семьсот тринадцать) рубль, всего на сумму 214 442 (двести четырнадцать тысяч четыреста сорок два) рубля75 копеек, в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента утверждения настоящего Соглашения Девятым арбитражным апелляционным судом по следующим реквизитам ООО «ЭЗЭ Рус»:
Получатель: ООО «ЭЗЭ Рус»
Р/с <***> в Липецком отделении № 8593 ПАО «Сбербанк» г. Липецк
БИК 044206604
К/с 30101810800000000604
8. Судебные расходы по уплате услуг представителей сторон, за исключением судебных расходов, указанных в п. 7 настоящего Соглашения, и иные расходы, прямо или косвенно связанные с досудебным урегулированием претензий Сторон и с рассмотрением в суде дела № А40-284984/24-141-2031, в т. ч. заявленные и не заявленные сторонами на дату утверждения настоящего Соглашения относятся на Сторону, их понесшую, и возмещению (компенсации) другой Стороной не подлежат.
9. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу положений ст. 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.
10. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
11. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и один экземпляр в материалы гражданского дела № А40-284984/24-141-2031.
Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные п. 3 ст. 151 АПК РФ, Сторонам известны.
На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139 – 141 АПК РФ, просим настоящее мировое соглашение утвердить и производство по делу № А40-284984/24-141-2031 прекратить».
Решение Арбитражного суда города Москвы от 07.03.2025 по делу №А40-284984/24 в части удовлетворения первоначального иска ООО «ЭЗЭ Рус» о взыскании с ООО «СТИ» неустойки по договору № 097-суб-54 строительного подряда от 07.12.2023 (далее – Договор) в размере в размере 794 250,24 руб., отказа в удовлетворении встречного иска ООО «СТИ» о взыскании с ООО «ЭЗЭ Рус» неустойки по Договору в размере 1 688 235,58 руб. отменить, производство по делу в указанной части прекратить.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.
Председательствующий судья Е.М. Новикова
Судьи И.А. Титова
П.А.Порывкин