АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Логинова, д. 17, <...>, тел. <***>, факс <***>
E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
г. Архангельск Дело № А05-3221/2024
от 03 марта 2025 года
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области
РЕШИЛ:
Исковые требования акционерного общества "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" удовлетворить частично.
Обязать общество с ограниченной ответственностью "Устюггазсервис"
(ИНН <***>) в течение 60 календарных дней со дня вступления решения суда по делу № А05-3221/2024 в законную силу устранить недостатки в работе осушителя рефрижераторного ОВР-9000 (из состава осушителя рефрижераторного ОВР-17500), зав. № 2671, зафиксированные в рекламационном акте № 61/23 от 23.10.2023.
На случай неисполнения обществом с ограниченной ответственностью "Устюггазсервис" (ИНН <***>) решения суда в части обязательства по устранению недостатков в выполненных работах взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Устюггазсервис" (ИНН <***>) в пользу акционерного общества "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"
(ИНН <***>) 5 000 руб. судебной нестойки за каждый день неисполнения, начиная с 61 дня вступления решения суда в законную силу.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Устюггазсервис"
(ИНН <***>) в пользу акционерного общества "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (ИНН <***>) 1 211 467 руб. 81 коп. неустойки по состоянию на 18.02.2025, а также взыскать неустойку в размере 0,05 % от суммы 14 656 064 руб. 77 коп. за каждый день просрочки за период с 19.02.2025 по день устранения недостатков в работе осушителя рефрижераторного ОВР-9000 (из состава осушителя рефрижераторного ОВР-17500), зав. № 2671; кроме того 16 671 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Устюггазсервис"
(ИНН <***>) в доход федерального бюджета 27 139 руб. 00 коп. государственной пошлины по иску.
Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.
Судья Н.В. Бутусова.