АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, <...>

Тел./ факс <***>, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

г. Белгород Дело № А08-2806/2022 09 июля 2025 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Петряева А.В., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио- и видеозаписи секретарём судебного заседания Поданевой О.Л.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "Полевой" к ООО "АДЕН", третьи лица: ООО «Железногорская строительная компания», ИП ФИО1

о взыскании 916 517,87 руб. (с учетом уточнения искового заявления в порядке ст. 49 АПК РФ),

при участии в судебном заседании представителей сторон:

от истца: ФИО2, доверенность № 17/25 от 09.01.2025, выданная сроком до 31.12.2025, паспорт (участие посредством использования системы веб-конференции);

от ответчика: не явился, уведомлен; от третьих лиц: от ООО «Железногорская строительная компания»: не явился, уведомлен; от ИП ФИО1: не явился, уведомлен,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования ООО "Полевой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "АДЕН" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "Полевой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) стоимость невозвращенного (неиспользованного) давальческого материала по договору подряда № 193/21-540/03911 от 04.08.2021 г. в размере 391 460,24 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ за период с 15.09.2021 г. по 30.09.2021 г. в размере 28 866,10 руб., за период с 01.10.2021 г. по 01.03.2022 г. в размере 22 532,82 руб., неустойку за нарушение сроков предоставления исполнительной документации за период с 01.10.2021 г. по 23.03.2022 г. в размере

313 918,84 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 03.10.2022 г. по 16.05.2025 г. в размере 145 306,82 руб., расходы по оплате проведенных по делу судебных экспертиз в размере 104 507,91 руб.

На сумму 391 460,24 руб. с 17.05.2025 г. с ООО "АДЕН" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "Полевой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами согласно ст. 395 ГК РФ по день фактического исполнения обязательства.

Взыскать с ООО "Полевой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 335,90 руб. государственной пошлины за рассмотрение дела судом первой инстанции.

Взыскать с ООО "АДЕН" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 20 994,10 руб. государственной пошлины за рассмотрение дела судом первой инстанции.

Взыскать с ООО "Полевой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ФГБУ Белгородская ЛСЭ Минюста России (ИНН <***>, ОГРН <***>) 1 107 руб. 95 коп. в качестве оплаты проведенной по делу дополнительной судебной экспертизы.

Взыскать с ООО "АДЕН" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ФГБУ Белгородская ЛСЭ Минюста России (ИНН <***>, ОГРН <***>) 69 248,05 руб. в качестве оплаты проведенной по делу дополнительной судебной экспертизы.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья А.В. Петряев