АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443001, г.Самара, ул. Самарская, 203Б, тел. (846) 207-55-15

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть решения объявлена 09.11.2023

Полный текст решения изготовлен 16.11.2023

16 ноября 2023 года

Дело №

А55-10913/2023

Арбитражный суд Самарской области

в составе

судьи Разумова Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мурзиновой О.М.

рассмотрел в судебном заседании 09 ноября 2023 года дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "СВ-Энерго"

к Акционерному обществу "Самара-ВЭМ"

О взыскании 70 595 руб. 21 коп.

при участии в заседании

от истца – ФИО1, дов. №2 от 07.08.2023

от ответчика – ФИО2, дов. №16 от 13.01.2023

Общество с ограниченной ответственностью "СВ-Энерго" обратилось в арбитражный суд с иском к Акционерному обществу "Самара-ВЭМ" о взыскании с учетом уточнения пени в сумме 92 917 руб. 83 коп. за просрочку оплаты выполненных работ по договорам подряда №12-п от 31.07.2019, №13-п от 13.09.2019, №16-п от 09.09.2019, №10846 от 01.10.2020, №8713-СБ от 27.03.2020, №601 от 17.07.2019, 91 236 руб. 27 коп. пени.

Определением суда от 15.05.2023 исковое заявление было принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Ответчик представил отзыв на иск, в котором возражал относительно заявленных требований.

Определением от 07.07.2023 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Протокольным определением от 17.08.2023 суд принял уменьшение цены иска до 74924 руб. 25 коп.

Определением от 07.09.2023 суд принял увеличение цены иска до 75 124 руб. 83 коп., в связи с уточнением периода их начисления с 04.12.2020 по 01.04.2022 и с 01.10.2022 по 14.04.2023.

Протокольным определением от 24.10.2023 суд принял уменьшение цены иска до 70 595 руб. 21 коп. скорректировав период начисления пени, исключив мораторный период пени за период с 23.11.2020 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 14.04.2023.

Ответчик возражений относительно уточненного расчета не представил.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд

установил:

Между сторонами заключены следующие договоры:

1. договор подряда №12-п от 31.07.2019 на сумму 89 253 руб. 60 коп.,

2. договор подряда №13-п от 13.09.2019 на сумму 79 537 руб. 20 коп.,

3. договор подряда №16-п от 09.09.2019 на сумму 77 660 руб. 40 коп.,

4. договор подряда №601 от 17.07.2019 на сумму 1 804 076 руб. 40 коп.

5. договор подряда №8713-СБ от 27.03.2020 на сумму 392 926 руб. 80 коп.,

6. договор подряда №10846 от 01.10.2020 на сумму 89 016 руб.

7. договор подряда №10846 от 01.10.2020 на сумму 89 016 руб.

Стороны заключили договоры на общую сумму 2 532 470 руб. 40 коп.

Работы по указанным договорам были выполнены в полном объеме, что подтверждается актами КС-2, Кс-3, представленными в материалы дела, а также не оспаривается ответчиком.

Согласно п.3.3 Договора подряда № 601 от 17.05.2019г., №8713-СБ от 27.03.2020г, окончательный расчет за выполненные работы осуществляется в течение 35 календарных дней после полного завершения работ по Договору на основании акта приемки.

Согласно п.2.2 Договора подряда № 10846 от 01.10.2020г., № 16-п от 09.09.2019г., № 12-п от 31.06.2019г., №13-п от 13.09.2019г. окончательный расчет за выполненные работы осуществляется в течение 30 календарных дней после полного завершения работ по Договору на основании акта приемки.

15 февраля 2021г. в адрес АО «Самара-ВЭМ» направлена претензия № 4 с требованием погасить имеющуюся задолженность в размере 1 126 173,20 рублей.

04 марта 2021г. от АО «Самара-ВЭМ» потупил ответ № 213 на претензию № 4 от 15.02.2021г., согласно которому АО «Самара-ВЭМ» планирует погасить имеющуюся задолженность в размере 1 126 173,20 рублей.

15 февраля 2022г. между ООО «СВ-Энерго» АО «Самара-ВЭМ» заключено соглашение, согласно которому сумма задолженности по вышеуказанным договорам, заключённым между сторонами составила, 944 984 руб. 24 коп.

11 января 2023г., в адрес АО «Самара-ВЭМ» направлена претензия № 1 с требованием погасить имеющуюся задолженность в размере 944 984,24 рублей.

Как указал истец, ответчик своевременно оплату не произвел, что послужило основанием для начисления пени в сумму 70 595 руб. 21 коп., из них:

- по договору подряда №12-п от 31.07.2019 на сумму 8494,52 руб.

- по договору подряда №13-п от 13.09.2019 на сумму 7507 руб.,

- по договору подряда №16-п от 09.09.2019 на сумму 7329,88 руб.,

- по договору подряда №601 от 17.07.2019 на сумму 23594,68 руб.,

- по договору подряда №8713-СБ от 27.03.2020 на сумму 11787,80 руб.,

- по договору подряда №10846 от 01.10.2020 на сумму 11881,33руб.

Ответчик не оспорил представленный истцом расчет пени.

Учитывая, что материалами дела подтверждается просрочка в оплате задолженности по указанным договорам подряда, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме в сумме 70 595 руб. 21 коп. в соответствии со ст. ст. 330 , 331 ГК РФ.

Расходы по госпошлине в сумме 2823 руб. 81 коп. в соответствии со ст. 110 АПК РФ следует отнести на ответчика и взыскать с него в пользу истца, уплатившего госпошлину в сумме 3717 руб. платежному поручению №17 от 28.04.2023 в доход федерального бюджета РФ при подаче иска. Излишне уплаченную госпошлину в сумме 893,19 руб. следует возвратить истцу из Федерального бюджета РФ в соответствии со ст. 104 АПК РФ и ст. 333.40 НК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 49, 104, 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Цену иска считать равной 70 595 руб. 21 коп.

Взыскать с Акционерного общества "Самара-ВЭМ" (ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "СВ-Энерго" (ИНН <***>) 70 595 руб. 21 коп. пени и расходы по госпошлине в сумме 2823 руб. 81 коп.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "СВ-Энерго" (ИНН <***>) из Федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 893 руб. 19 коп. как излишне уплаченную.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

/

Ю.М. Разумов