Арбитражный суд Хабаровского края г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть
г. Хабаровск дело № А73-14128/2024
10 января 2025 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи А.Ю. Милосердовой при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания О.Г. Лисичкиной,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания «Магистраль» (ОГРН: 1162724081740, ИНН: 2724215773, адрес: 680539, Хабаровский край, с. Мирное, ул. Новая, д. 111, офис 1)
к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Ладдом» (ОГРН: 1212700014130, ИНН: 2721252079, адрес: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пугачева, д. 10, офис 103)
о взыскании 1 072 044 руб. 71 коп.
по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Ладдом» (ОГРН: 1212700014130, ИНН: 2721252079, адрес: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пугачева, д. 10, офис 103)
к обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания «Магистраль» (ОГРН: 1162724081740, ИНН: 2724215773, адрес: 680539, Хабаровский край, с. Мирное, ул. Новая, д. 111, офис 1)
о взыскании 1 145 423 руб. 27 коп.
Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания «Магистраль» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Ладдом» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку в размере 273 930 руб. 27 коп., убытки в размере 871 493 рубля, всего 1 145 423 руб. 27 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 24 454 рубля.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания «Магистраль» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 180 рублей.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Ладдом» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 95 рублей.
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции
через Арбитражный суд Хабаровского края.
Судья А.Ю. Милосердова