АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ул. Гоголя, 18, г. Уфа, <...>, http://ufa.arbitr.ru/,
сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Резолютивная часть
г. Уфа Дело № А07-32641/25
28 января 2026 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Саяховой А.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мельниковой В.В., рассмотрев дело по исковому заявлению
ООО «АСБ» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)
к ООО «М-Гласс» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)
о взыскании аванса по договорам подряда, неустойки за просрочку выполнения
работ, неустойки за расторжение договора, процентов за пользование чужими денежными средствами
В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оглашается резолютивная часть решения.
Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить.
Взыскать с ООО «М-Гласс» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу ООО «АСБ» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) сумму неотработанного аванса, не закрытого выполненными работами по договору ДП № 29/01-КЗ от 29.01.2024 в размере 4 261 219 руб 98 коп, проценты за пользование чужими денежными средствами по договору ДП № 29/01-КЗ в размере 323 852 руб.72 коп, неустойку за просрочку выполнения работ ДП № 29/01-КЗ в размере 7 768 562руб 45 коп, неустойку за расторжение Договора при наличии вины Подрядчика ДП № 29/01-КЗ в размере 1 476 913 руб 01 коп., сумму неотработанного аванса, не закрытого выполненными работами по договору ДП № 08/02-КЗ от 07.02.2024 в размере 617 227 руб 80 коп, проценты за пользование чужими денежными средствами по договору ДП № 08/02-КЗ от 07.02.2024 в размере 46 909 руб.31 коп, неустойку за просрочку выполнения работ ДП № 08/02-КЗ от 07.02.2024 в размере 7 808 266 руб 91 коп, неустойку за расторжение Договора при наличии вины Подрядчика ДП № 08/02-КЗ от 07.02.2024 в размере 1 799 139 руб 84коп., сумму неотработанного аванса, не закрытого выполненными работами по договору ДП № 03/04-КЗ от 03.04.2024 в размере 50 273 руб 30 коп, проценты за пользование чужими денежными средствами по договору ДП № 03/04-КЗ от 03.04.2024 в размере 3 820 руб.77 коп, неустойку за просрочку выполнения работ ДП № 03/04-КЗ от 03.04.2024
в размере 5 374 855 руб 99 коп, неустойку за расторжение Договора при наличии вины Подрядчика ДП № 03/04-КЗ от 03.04.2024 в размере 1 238 446 руб 08коп.
Взыскать с ООО «М-Гласс» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере в размере 532 695 руб
Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.
Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.
Судья А.М. Саяхова