Арбитражный суд Волгоградской области
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
город Волгоград
«23» июня 2025 года Дело № А12-3276/2025
Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Васюковой Е.С.,
при ведении протокола судебного заседания и осуществлении его аудиозаписи помощником судьи Козленковой В.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>, юридический адрес: 400066, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Альянс Энерджи» (ИНН<***>, ОГРН <***>, юридический адрес: 400074, <...>) о взыскании пени за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту,
руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
исковые требования государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить в части.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альянс Энерджи» (ИНН<***>, ОГРН <***>) в пользу государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 221 760 руб.
В удовлетворении иска в остальной части отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альянс Энерджи» (ИНН<***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 27 176 руб.
В полном объеме решение будет изготовлено в течение 10 рабочих дней.
Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.
Судья Е.С. Васюкова Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи