Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

г.Махачкала 06 июля 2023 года Дело № А15-7457/2022

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Оруджева Х.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мустафаевой А.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "Мастер студия Предмет" (ИНН <***>) к ИП ФИО1 (ИНН <***>)

о взыскании 1379470,24 руб., в том числе основного долга (аванса по договору подряда от 16.08.2021 № 49) в размере 110 000 руб., пени за просрочку выполнения работ по договору подряда от 16.08.2021 № 49 в размере 479250 руб. за период с 29.10.2021 по 19.04.2023, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 9482,60 руб. за период с 29.10.2021 по 19.04.2023, основного долга (аванса по договору подряда от 08.09.2021 № 50) в размере 225000 руб., пени за просрочку выполнения работ по договору подряда от 08.09.2021 № 50 в размере 539007,50 руб. за период с 25.12.2021 по 19.04.2023, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 16730,14 руб. за период с 25.12.2021 по 19.04.2023,

руководствуясь статьями 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с ИП ФИО1 (ИНН <***>) в пользу ООО "Мастер студия Предмет" (ИНН <***>) 1376242,66 руб., в том числе основного долга (аванса по договору подряда от 16.08.2021 № 49) в размере 110000 руб., пени за просрочку

выполнения работ по договору подряда от 16.08.2021 № 49 в размере 477900 руб. за период с 29.10.2021 по 19.04.2023, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 9460 руб. за период с 29.10.2021 по 19.04.2023; основного долга (аванса по договору подряда от 08.09.2021 № 50) в размере 225000 руб., пени за просрочку выполнения работ по договору подряда от 08.09.2021 № 50 в размере 537198,75 руб. за период с 25.12.2021 по 19.04.2023, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 16683,91 руб. за период с 25.12.2021 по 19.04.2023, а также 26732,30 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску.

В удовлетворении остальной части искового заявления отказать.

Возвратить ООО "Мастер студия Предмет" (ИНН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченной государственной пошлины в размере 1783 руб. по платежному поручению от 09.12.2022 № 369.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в тот же срок в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Ессентуки Ставропольского края), через Арбитражный суд Республики Дагестан.

Судья Х.В. Оруджев

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 12.04.2023 9:26:00

Кому выдана Оруджев Ханахмед Владимирович